合同延期补充协议

导读：　合同延期补充协议篇一《工期延期补充协议》 ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《合同延期补充协议》，供大家学习参考。

合同延期补充协议篇一
《工期延期补充协议》

新村沿街地块商住楼施工承包工期延期补充协议

发包方：房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包方：建筑工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：

一、项目概况：

本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1F）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积（计容积率部分）44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）

二、工程形象进度

本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

三、工期延误原因

1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

四、工期延误时间

现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014年6月30日。

五、协议生效

协议订立时间： 年 月 日。

协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

2

合同延期补充协议篇二
《租赁延期补充协议》

房地产租赁补充协议

出租方：XXXXXXXXXXXXXXX （以下称甲方）

地 址：

承租方：XXXXXXXXXXXXXXXX （以下称乙方）

地 址：

甲乙双方经协商一致对 年 月 日双方签署的《房地产租赁合同》（合同编号：XXXXXXXXXXXX）达成下列补充意见：

第一、按照原合同的基础，双方同意将租赁期延长至 年 月 日。

第二、该物业每平方米面积月租金为￥ 元，每平方米面积月管理费为￥ 元。 第三、自本协议签订后 个工作日内，乙方一次性将 年 月 日至 年 月 日的

租金及管理费，即租金人民币 （￥ ）与管理费人民币 （￥ ）一并交付，总额为 （￥ ）。

第四、合同期满后，双方不再续约。乙方应在合同期满前，即 年 月 日前搬

清属于乙方的财务，将该物业按装修后之现状退回给甲方。若乙方合同期满后未搬清财物，甲方有权处理该物业内的乙方财物；如发生不可抗力，造成该财物的损失，甲方不承担任何责任。

第五、其余条款与原合同一致。

第六、本合同是对 年 月 日双方签署的《房地产租赁合同》（合同编号：xxxxx）

的补充协议，若与原合同有冲突，应当以本协议为准。

甲方：xxxxx公司

地址：

(法定)代表人（签名）：

签订时间： 乙方：xxxxxxxx公司 地址： 负责人（签名）： 签订时间：

合同延期补充协议篇三
《《合同补充协议》简洁标准版》

《XXX委托XXX服务合同》的补充协议

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXX年XXX月XXX日签订的《XXXX服务合同》(下称“服务合同”)中的定义相同 。

因甲方委托乙方全程XXX服务的XXX项目工期调整，在甲乙双方于XXX年X月XX日共同签署的“服务合同”基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就“服务合同”中未尽事项订立以下补充协议：

第一条 合同期限

将“服务合同”中规定的合同期限延长X个月，即延长后的服务有效期为自XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日止。（合同有效期为24个月）

第二条 服务费用

乙方延期的6个月XXXX服务期间，甲方不需要另行支付XX服务费用，即依然按照“服务合同”中规定的费用总额支付XX服务费。。

第三条 延期付费内容

乙方延期服务的6个月期间，如遇有关市场推广的XXXX等的推广XX项目，甲方需按市场行情额外支付费用。

本协议生效后，即成为《XXX服务合同》不可分割的组成部分，与《XXXX服务合同》具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

其他说明：

1、本协议经双方签字盖章即可生效。

2、本协议一式四份，双方各执二份。

甲方（签章） 乙方（签章）

代表人（签字）： 代表人（签字）：

合同延期补充协议篇四
《监理合同延期补充协议》

工程监理补充协议

根据2013年9月10日东阳日报有限公司与浙江东凯项目管理有限公司签订的《建设工程委托监理合同》的规定，合同日期为2013年9月10日-2014年1月31日止，经双方协商，装饰及附属工程继续由浙江东凯项目管理有限公司对工程进行监理，签订本协议：

工程名称：东阳日报有限公司商务印刷综合楼二楼装饰工程及附属工程

一、 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，直至本项目完工，必须继

续执行甲、乙双方签订的《建设工程委托监理合同》的具体规定。 二、 本协议为双方签订的《建设工程委托监理合同》的延续，直至整个项目的

竣工验收完毕。

三、 本协议有效日期为：二楼装饰及附属工程竣工验收。

四、 监理费用：总延续监理费用10000元整，竣工验收合格一星期内付清。

委托人（甲方）： 监理人（乙方）：

法定代表人： 法定代表人：

2014年 月 日 2014年 月 日

合同延期补充协议篇五
《工程监理延期补充协议》

工程监理延期补充协议

根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止，经双方协商，继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议。

委托人（甲方）：株洲大和房地产开发有限公司

监理人（乙方）：株洲诚信建设监理有限责任公司

工程名称：臻品•仙居岭项目

工程规模: 臻品•仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构，5、6、7栋剪力墙结构，总建筑面积为48811m2。

一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。

二. 本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理 。

三. 本协议有效日期为:2010年8月4日至本项目竣工验收, 费用按月包干结算的方式。

四. 监理费用:按月计算,包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。

委托人(甲方): 监理人(乙方):

法定代表人: 法定代表人:

2010年____月____日 2010年_____月____日

附件：

监理延期服务费计费说明

根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下：

1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为：

附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日 月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月；

2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算：

（1）施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1＋浮动幅度值）

（2）施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“ XX工程委托监理合同”中约定服务期限（2007年12月22日至2009年12月22日）将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢！

北京XX工程管理咨询有限公司

下页为XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书

编号:XX[2007]002

XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书

本协议由以下双方于2009年___月___日在北京签署：

甲方：XX资源研究所

乙方：北京XX工程管理咨询有限公司

鉴于：

1、 《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》（简称“合同”）编号:XXX和合同补充协议的相关条款。

2、 乙方提供的监理服务已满监理服务期和免费监理服务期累计为730天的合同约定。

3、甲方拟要求乙方按合同有关条款的规定继续提供监理服务，并同意支付乙方延期监理服务费用。

甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成一致意见，特订立本协议，以兹信守：

一、 在合同约定的监理服务期和免费监理服务期满后，甲方按月另行向乙方支付延期监理服务费用，延期监理服务期截止时间为工程竣工验收完成之日；

二、 根据合同约定的服务费用和服务期限折算，甲方同意支付给乙方的延期监理服务费用为每月 人民币壹拾贰万贰仟叁佰柒拾陆元整（￥12.2376万元/每月）；

三、 双方同意，按月计量支付时，当月服务时间不足15天（含）的不再计取服务费用，超过15天的按整月计取和支付。

四、 本协议自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

五、 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。

（此页无正文）

甲方：XX资源研究所

授权代表：

乙方：北京XX工程管理咨询有限公司

编号：[2009]BFJL-G5-026

关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》

延期协议的函

XX资源研究所：

根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。

请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。

附件：监理延期服务费计费说明

北京XX工程管理咨询有限公司

XX项目监理部

二00九年十二月十二日

抄报：北京XX工程管理咨询有限公司

合同延期补充协议篇六
《延期交房补充协议书》

丁香园小区延期交房补充协议书

甲方：**房地产开发有限公司

乙方：

由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。

一、本协议内容作为《**小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。

二、交房时间

1、2015年5月30日一期开始交房，8月30日前结束（一期包括3、

5、6、7、8、10、11、12、13号楼）。

2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。

三、证件办理

甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房后两年内办理房产证。

四、违约赔偿

1、2014年9月30日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购

房合同执行，2014年9月30日至2015年5月30日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，2015年5月30日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从2015年5月30日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。因部分业主连续还代，违约赔偿金计算基数，每月核算一次

2、因业主还款形式不一致，特作如下规定：

1）全款支付的业主，享受以上违约补偿。

2）分期付款的业主，在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额

度，就可享受以上赔偿。

3）合同签订办理按揭付款的业主，无论有无办理代扣业务，有无按时支付代扣金额，均可享受上述补偿，补偿按照实际支付金额同比例支付。

五、违约金支付方式

2014年9月30日至2015年5月30日的违约金自2014年11月开始每月抵扣业主的代扣款，分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补)，配套费征收标准必须符合政府规定，甲方必须出具书面材料。

六、工程进度的监督

1、甲方承诺在2014年12月31日前完成一期楼座内的所有工程，并冬季施工建设地库。具体工程计划及施工进度表，甲方须向业主公示。

2、乙方自发推选工程监督人员，并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，甲方须向乙方监督人员提供安全防护装备。

3、工程进度未达到工程计划及施工进度要求的，甲方有义务向乙方监督人员做出解释。

七、解决争议的方式

本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥善解决，如双方发生争议，可向**市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向太原市人民法院起诉。

八、附则

1、本协议为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

2、其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有同等法律效力。

3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件，具有本合同同等效力。

4、合同签定后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除。如

单方解除合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。

备注：本协议共4页，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）：

或指定授权人： 或指定授权人：

本合同于 年 月 日签订于 。

合同延期补充协议篇七
《借款延期补充协议》

借款延期补充协议

甲方：张三

乙方：李四

经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下：

（1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。

（2）原借款时间为一年（2013年6月1日—2014年5月31日）。

（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（2014年6月1日—2015年5月31日）。

（4）利率按同期银行利息计算（从2013年6月1日起计算）。

（5）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即2015年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。

（6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。

（7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。

甲方： 乙方:

身份证号码： 身份证号码： 现住址： 现住址：

年 月 日 年 月 日

合同延期补充协议篇八
《工期延期补充协议》

恩海高科厂区施工承包工期延期补充协议

发包方：深圳恩海光学玻璃制品有限公司（以下简称甲方）

承包方：湛江市第十建筑工程公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就恩海高科厂区施工承包工期延迟达成补充协议如下：

一、 项目概况：

本项目位于宝安区西乡街道航空路001号。本工程用地面积7855.52m²。总建筑面积为32305.07万㎡，其中，地上建筑面积为21135.39㎡，地下建筑面积为11169.68m2。

二、工程形象进度：

开工准备阶段

三、 工期延误原因：

1、开工前期由于施工许可证等文件办理，无法依照原合同开工日期进行施工。

四、工期延误时间：

现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同开工日期2014年6月20日顺延至2014年10月20日，竣工日期2015年10月19日。

五、协议生效：

协议订立时间： 年 月 日。

本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

合同延期补充协议篇九
《延期费用建设工程委托监理补充协议》

委托监理补充协议书

委托方（甲方）： 宿迁海胜置业有限公司 监理方（乙方）： 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 根据2010年10月31日委托方和监理方签订的“建设工程委托监理合同”及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托监理合同监理延期费用有关事宜达成以下共识，以便共同遵守。

一、监理方的工作范围及所监理的工程概况如下:

1、工程名称： 宿迁市华阳公寓一期工程

2、工程地点：宿迁市宿城区幸福北路

3、工程规模：约5000万元人民币。

二、有关条款：

第一条 本协议书适用的法律及监理依据：

1、现行国家、省、市有关工程建设法律、法规、标准；

2、设计文件、图纸、资料；

3、与本工程相关的第三方合同；

4、委托监理合同。

第二条 监理范围和监理工作内容：

1、施工图范围内房屋建筑工程；

2、施工过程的质量控制、进度控制、投资控制，合同、信息管理、档案资料管理。

第三条 委托人如不能在工程资料归档前支付清所有合同内监理费和监理延期费用，监理人有权拒绝交付工程监理资料 。

第四条 根据监理合同“第三部分．专用条件．第三十九条第3项”之规定:施工单位法定正式开工日期为2011年3月18日，主合同工期为12个月，监理服务期限为主合同工期，即监理服务期限为12个月，服务期限截止日期为2012年3月18日。监理延期费用从2012年3月19日开始计算。

委托人同意按以下的计算方法与金额，支付监理人的延期费用报酬：

1、2012年3月19日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月支付人民币（大写）壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。 。

第五条 双方同意用人民币支付报酬。

第六条 监理延期费用支付方法和支付时间。

1、2012年3月18日至2013年2月18日，监理延期费用为人民币（大写）壹拾捌万元整（小写￥180000.00元），本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实

际情况另行支付。该延期费用在2013年3月31日前支付完毕。 2、2013年2月19日至本工程所有工程资料归档之日止，每月10日前支付人民币(大写)壹万陆仟元整（小写￥16000.00元）作为监理延期费用，本延期费用不包括税金和监理公司管理费，如需缴纳税金和监理公司管理费，应按照实际情况另行支付。

3、合同内监理费支付数量和方法仍然按照原监理委托合同执行（2010年10月31日签订）。

第七条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向宿城区人民法院起诉。

第八条 其它

1、委托人向监理人承诺，按照本补充协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理延期费用。

2、本补充协议自2012年3月19日开始实施，至本工程所有工程资料归档之日完成。

3、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；工程完工，工程所有资料归档完成，合同内监理费和监理延期费用支付完毕，本补充协议及原监理委托合同同时失效。

委托人：（签章） 监理人：（签章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

签定地址：宿迁海胜置业有限公司

签定日期： 2012年3月18日

相关热词搜索：合同延期协议 合同补充协议范本 合同延期的补充协议