测绘公司与个人承包合同范本

导读：　测绘公司与个人承包合同范本篇一《测量放线承包协议》 ...

测绘公司与个人承包合同范本篇一
《测量放线承包协议》

测量放线施工劳务承包协议书

发包人：

承包人： 身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、

公正和诚实信用的原则，双方就发包人（江苏天宇建设集团工程有限公司）承接唐山市恒和房地产开发有限公司 楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。

1、劳务承包工程基本情况

工程名称： 主楼地下2层地上17层、18层，车库地下1层、商业地上2层，测量放线工程（以

下简称“本工程”）

工程地点： 唐山市古冶区京华路南侧，富贵路东侧，振兴道北侧 承包范围： 楼的测量放线

劳务作业内容： 楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线（墙边线、控制线）洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的作业内容。 承包方式：包工包小型材料包括镜子。

劳务作业人数至少：人，必须满足生产进度要求。

2、合同价款

本承包合同劳务费承包综合单价为： 4 元/M2（本工程综合单价以河北省2008年预算规则计算

建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工）、冬雨季施工、进出场费等所有费用。

3、工作要求及控制

开工日期： 年 月 日，完工日期： 年 月 日。

乙方必须服从项目部各专业工长的统一管理和安排，完成每月、每周的进度计划（进度计划双方

签字作为合同附件），按时完成每天的工作内容，确保按进度计划完成。每段工程量要在规定时间完成，

需要晚上加班时，必须安排工人加班，完成每天的工作，保证施工人员稳定，满足现场人员需求。乙方必须保证本工程要求的进度计划执行，合理调配人员确保每段流水作业面放线工序，在进度计划内放线工序不给于时间的安排，没有项目部允许，不能随便撤人，放假服从项目部统一安排，不能私自放人放假。如乙方每层每段工程未按时间完成，影响下道工序无法进行时，将受到1000元/段罚款，如每层因乙方原因影响工期，乙方承担其它班组的损失，如乙方人员不足，多次出现延误工期，乙方负责每段流水放完线不许复查合格后上报验收，因乙方造成放线错误将处罚2000元以上罚款，出现无法挽回的严重错误乙方将负全责，必要时甲方有权更换本班组。主体验收完成后乙方负责移交给二次结构施工队并且办理交接手续由项目部三方确认。乙方因人力、财力、质量、不足造成退场原因甲方将按总工程款的80%结算。必须服从项目部的管理如有不服从管理发生打架斗殴现象一次处罚5000元以上罚款，严重的直接交给国家政府出理由当事人自行承担。

4、质量标准

质量标准： 合格。执行一般验收标准。

5、材料、设备机具、构配件供应

（1）劳务发包人供应现有的仪器、对讲机、及现有的测量构配件，满足不了乙方使用时由乙方负责采购。

（2）劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应现有的仪器、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

（3） 施工中所需的小型材料承包人提供，但承包人的作业人员手头工具、铅笔、墨斗、小线、线锥、等所有的使用材料由承包人自备。

6、劳务发包人、承包人权利义务

发包人：劳务发包人委派项目负责人 全面处理双方劳务承包合作事宜。

（1）、提供劳务人员住宿、食堂（费用自理）；（2）、（辅材自理）（3）、对劳务提供技术交底施工方案和检查监督。（4）、对承包人违反项目管理的行为处罚1000元以上罚款；（5）、承包人负责仪器的保养维修及检测。

承包人 身份证号码： ，全面承担施工过程中双方一切劳务施工管理事宜，自负盈亏。并负责做好以下工作：

（1）、组织好劳务人员，做好合同范围内容；（2）、听从发包人管理不得违反发包人管理规定。（3）、自带相应的工具等，做到安全文明施工。（4）、进场前签订好安全协议，进场人员要经过三级安全教育。

（5）、劳保用品自理，包括安全帽、安全带等。（6）、特殊工种须持证上岗；（7）、组织工人入场前办理入场手续及签定承诺书，未签订承诺书人员不得入场作业。

7、合同价款的支付

（1 ）劳务承包人生活费自筹，在2013年底施工进度到地上5层，并有每人的亲笔签字并按手印确认，送到发包人备查，并拨付工人工资的50%其他自筹，达不到进度计划年前人工工资、及其他费用自筹。2014年主体到10层拨付工程款 %，主体封顶后上报工程量由项目部审核20天内拨付工程款的 %工程竣工验收后结清工程尾款。

8、工程结算

（1）、劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式进行计算。

（2） 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认最终结算价后按双方约定的支付方式支付剩余尾款。

（3）所有增加费用的合同外工作内容必须在施工完成后7日内由承包人报发包人确认费用，发包人在收到费用申请单后14日内作出费用确认，以发包人委托代理人签字为准，承包人在约定的时间内未及时申报费用，视为此施工内容属于技术类变更洽商，不引起费用增加。

9、违约责任

（1）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，由此产生的劳务费用和造成发包人材料等损失的由劳务承包人承担；并在当月的劳务费中扣除。

（2）如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期确实无法达到要求时，劳务发包人有权向劳务承包人发出通知解除合同。合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并在接到发包人书面通知后3日内做完移交程序撤离现场。劳务承包撤场后双方对已完工程量的合格部分按照本合同约定的综合单价的80%进行结算，不合格部分不计费用。承包人在办理完料具退库等手续后发包人按最终结算额（包括扣、借款）付清其劳务费，劳务承包人不按时或不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。

10、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

（1） 安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府、主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，因承包人不服从管理和违反安全操作规程所造成的事故，由承包人自行承担责任。

（2） 重大伤亡及其他安全事故处理： 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

11、其他条款

（1）、文明施工要求：

（2）、本合同附件作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12、合同生效

合同订立时间： 年 月 日，合同订立地点：唐山市古冶区、江苏天宇建设集团有限公司项目部

本合同经双方签字盖章或签字按手印后生效，完成约定事项后自动终止。本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；

劳务发包人：

联系电话：

劳务承包人： 联系电话：

测绘公司与个人承包合同范本篇二
《测量承包协议》

测量承包协议

甲方：中铁第十六工程局漳诏高速公路B2合同段项目经理部 乙方：中铁第十六工程局漳诏高速公路B2合同段项目经理部测量队 为调动职工的积极性，保证工程质量，提高项目经济效益，甲乙双方就漳诏高速公路B2合同段项目测量工作责任及费用包干达成协议如下：

一、甲方将项目部测量工作承包给乙方，指定雷宏为乙方负责人。主要工作内容：施工放样、检测验交、标高复测、主体结构层厚度控制、资料整理及上报签认。

二、乙方对此项工作实行费用总承包，总价为277500元（含施工准备期和竣工结算期费用）。包括16名员工工资252000元及点工包干费9000元，共计261000元；差旅费、探亲路费13500元；办公费3000元。

三、甲方对乙方具体工作考核指标及要求：

㈠《管理制度汇编》中的职责及各项考核指标。

㈡全面完成月计划工作。

㈢路面各主体结构层厚度控制科学、经济。

㈣资料报送、签认及时，不得影响计量支付工作。

四、乙方负责人的工资为乙方其他人员平均工资的1.25倍，其他人员工资的分配由乙方负责人根据各人的工作表现及绩效制定方案，分配方案应表现奖罚分明，拉开档次。具体方案报经项目经理审批后实施。

五、乙方负责人工资在施工期间预发80%，其他人员预发90%，剩余部分待工程主体完工后根据总体工作目标完成情况核发。

六、双方其他权、责：

㈠、甲方

1.有权监督乙方各项工作。

2.负责考核乙方工作绩效。

3.负责提供工具车一辆给乙方使用。

4.负责支付乙方工资、上缴劳保统筹等费用及兑现相应奖罚。 ㈡、乙方

1.负责人具有测量人员的使用、辞退权。

2.负责施工放样、检测验交、标高复测、主体结构层厚度控制、资料

整理及上报签认。

3.负责处理相对应的监理人员的关系工作。

4.听从甲方相关部门的调度安排。

七、奖罚实施：

1.甲方从乙方负责人每月工资中扣留20%作为风险抵押金，其他人员扣留10%。

2.根据最终核算，结构层厚度控制超过目标水平85%的，提取由此产生的效益（即节余料费283万元以上部分）的5%作为对乙方的奖励；低于目标水平75%的，按由此引起费用增加（即节余料费不足250万元部分）的5%罚款。此奖罚待主体结构层完工后15天内兑现。

3.甲方按第三条规定对乙方工作实行逐月考核。乙方当月工作综合考评如能达到95分以上，甲方给予3000元的奖金；综合考评85分以下，罚款1500元。此奖罚逐月兑现。

4.奖罚分摊：乙方负责人承接各种奖罚总额的20%，其他人员的奖罚由乙方负责人制定具体方案上报甲方，经项目经理批准，由甲方财务部门负责实施。

八、争议的解决：

本协议发生争议或纠纷，双方应本着友好协商的原则予以解决，协商不成时，由上级机关予以仲裁。

九、协议生效：

1.本协议自双方签字之日起生效，至本工程竣工并兑现奖罚后失效。

2.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲 方：中铁第十六工程局漳诏高速公路B2合同段项目经理部 代 表：

乙 方：中铁第十六工程局漳诏高速公路B2合同段项目经理部测量队 负责人：

签定日期：2002年元月26日

测绘公司与个人承包合同范本篇三
《测绘合同范本》

测

绘

合

同

国 家 测 绘 局

制定

国家工商行政管理局

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：贵州省第三测绘院国工测绘勘察分院

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围及内容

甲方将位于 （以下简称本项目）的房产面积测绘工作委托给乙方，甲方的测绘目的为办理房屋的房产证，乙方同意接受委托。

第二条 该项目类型为新建房屋的初始房产测绘 。

第三条 。

第四条 测绘技术标注按照国家和贵阳市有关技术规范执行。

第五条 测绘费用

（1） 取费标准按照国家颁布的测绘产品价格标准执行。

（2） 取费项目及预算价款：经协商，房屋建筑面积的收费

按《测绘工程产品价格》中房产测绘二类标准1.60元/

平方米计算，最终以实测面积结算，合同签定后甲方应

支付合同总价款30%作为乙方项目启动资金。

（3） 计算方式：在双方约定提交测绘成果后5个工作日内，

由乙方提出付款申请；甲方向乙方支付测绘余款。

第六条 甲方的义务

（一） 自合同签订之日起，向乙方提交一下资料：

1、 报建审核意见书（复印件）

2、 报建平面、剖面图纸（复印件或晒蓝图）

3、 报建四至1:500平面图（复印件）

4、 商品房预售许可证（属商品房销售类的房屋提供

需提供复印件）

5、 建设工程规划验收合格证（复印件）

6、 建设工程规划验收合格证附图（复印件）

7、 本层与非本层公用设施使用情况的说明（图上注

记相关范围；明确公设名称；注记相关使用楼层、

单元）（复印件，可以测绘过程中进行整理）

8、 《委托新建单元式房屋初始测绘合约》（一式两

份，本公司提供）

9、 派出所门牌地址证明（已申领的提供复印件）

10、 测绘工作中需要的其他相关说明、文件

（二） 保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有

效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任，

该责任与乙方无关。

（三） 保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。

第七条 乙方的义务

（1） 自收到甲方有关材料之日起，审查甲方提供资料是否符

合要求。

（2） 组织测绘人员进场测量作业。

（3） 负责审核单位的 所有协调工作及审核费用由乙方负责。

（4） 乙方依本合同约定向甲方提供经相关主管单位审核合格

符合办理《房产证》测绘规则的测绘成果，测绘成果的

套数以满足甲方办证为准。

第八条 测绘工期约定

（1） 乙方自合同签订之日起在20个工作日内完成全部测绘

工作，并向甲方交付测绘成果。

（2） 如果因为甲方原因或因不可抗力或其他非乙方原因造成

乙方无法按约定时间提交测绘成果，则乙方向甲方提交

测绘成果的时间应顺延。

第九条 甲方违约责任

本合同签订后，由于甲方原因而终止合同的，如乙方未进场工作，则甲方因向乙方支付预算测绘费的30%的违约金，如乙方已进入现场工作，则甲方应按完成的实际工作量支付测绘费，并按预算测绘费的20%向乙方支付违约金。

第十条 乙方违约责任

（1） 本合同签订后，如乙方擅自停止或解除合同，除应退回

甲方已交付的测绘费外，乙方还应向甲方支付测绘费的

30%的违约金。

（2） 乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应发展无偿予

以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因甲方提供

的图纸资料原因产生的责任由甲方负责。

第十一条 因不可抗力影响，使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方可以签订补充协议；补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 本合同约定的测绘成果交接完毕后，本合同即行终止。 第十四条 本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式 份，具有同等效力，甲方 份，乙方 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 委托代理人： 委托代理人：

签约日期： 签约日期：

测绘公司与个人承包合同范本篇四
《《测绘合同》国家最新范本》

《测绘合同》示范文本

(GF-2000-0306)

工程名称：—————————— 合同编号：——————————

国 家 测 绘 局

制定

国家工商行政管理局

定作人（甲方）： 合同编号：

承揽人（乙方）： 签订地点：

承揽人测绘资质等级: 签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：

第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

第三条 执行技术标准：

其他技术要求：

第四条 测绘工程费：

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2、取费项目及预算工程总价款：

3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额。

第五条 甲方的义务

1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第六条 乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第七条 测绘项目完成工期

全部成果应于 年 月 日前交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：

第十条 测绘工程费支付日期和方式

1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的 %，人民币 元。

2、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。

3、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。

4、乙方自工程完工之日起 日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

第十一条

1、自测绘工程费全部结清之日起 日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。（见下表）

测绘公司与个人承包合同范本篇五
《工程测量承包合同》

工程测量承包合同

委托方： （以下简称甲方） 承接方： （以下简称乙方） 甲方委托乙方进行湖南技师学院和湖南省公共实训基地排水及路面工程测量任务，根据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律法规，结合该工程的具体情况，在平等自愿的原则下，为明确责任，协作配合，搞好该项目的测量工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、 工程概况

1、工程名称：

2、合同工期：2015年7月1日—2015年10月31日

二、工程承包单价

测量费用从开工2015年7月1日至2015年10月31日 计算，超过 年 月 日则按每月 元计算。

二、 工程付款试

月中按工程进度付款，测量完工退场后支付测量费用的80%，剩余测量费用在工程验收合格后一次性全部付清。

三、 双方的权利和义务

甲方：

1、 工程开工前必须提供完整的施工设计图纸及技术资料 给乙方。

2、组织勘测、设计、监理、施工方及其他有关单位进行现场技

术、桩号交底。

3、提供测量所需附属工具。

4、提供乙方工地的食宿。

乙方：

1、配备测量人员1名、相关配合人员1名及测量仪器~台测量。

2、参加业主、监理方组织的图纸会审及技术交底。

3、服从甲方管理，配合甲方施工工作。

4、跟踪测量，以保证测量的准确性。

5、现场工作的乙方人员必须遵循甲方的安全保卫及其他的有关规章制度承担有关资料的保密义务。

五、其它事项

1、现场工作未尽事宜，根据国家法规以及现行规范双方协商解决。

2、本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签字后生效。本工程竣工验收后，本合同终止。

甲方： 乙方：

年 月 日

测绘公司与个人承包合同范本篇六
《地形测量合同范本》

测绘合同

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXX

合同编号： XXXXXXXXXXXXXX

国 家 测 绘 局

监制

国家工商行政管理局

合同编号; XXX-2011-103102 委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 签订地点：鹤庆

承揽人测绘资质： 甲级 签订时间： 2011.XX.XX

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围

鹤庆县第三中学约 135 亩 。（参照甲方给定测量范围） 第二条

测绘内容（包括测绘项目和工作量）

1、控制测量完善（联测、升级、补点） 2、四等水准测量（引测、联网） 3、相应等级导线测量

4、1/500数字化地形测量 135 亩 5、每个建筑物单体的占地面积。

其他技术要求：相关技术要求。

第四条 测绘工程收费 1、 2、 依据：按照国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》有关条款的收款标准。 包干测绘价款：

第五条 甲方义务 1、 2、

自测绘合同签订之日一次性向乙方提交有关资料。

自接到乙方编制的技术设计书之日起 / 日内完成技术设计书的审定工 作，并提出书面意见。

3、

应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、

提供必要的条件。 4、 5、

第六条 乙方义务 1、

收到甲方的有关资料之日起 2 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、

自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 1 日内组织测绘队伍进场作业。

3、 4、 5、

甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。 允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果。

乙方应根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。 未经甲方允许，乙方不得将本合同标的全部或部分转包给第三方。

第七条 测绘项目完成工期

全部测绘工作须于 2011 年 11 月 8 日前完成，并提交成果。

第八条 乙方应当于工程完工通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 10 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书，验收费用由乙方承担。 对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决，其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权，使用权和著作权的约定： 1、所有权，使用权归甲方所有。 2、著作权归乙方所有。

第十条 测绘工程费用支付日期和方式

1、提交成果后 15 日内甲方应一次性向乙方全部结清工程价款付100%。

第十一条

1、 自测绘工程费全部结清之日起 / 日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方

交付全部测绘成果。（见下表）

第十二条 甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，偿付乙方工程费的 / %，人民币 / 元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的 / %（元）向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（ / 元/日），同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对乙方提供的图纸等资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目。 第十三条 乙方违约责任

1、合同签订后 ，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还预付款定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的 / %，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生和条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的托期损失费按合同约定的预算工程总价的 / %计算。因天气、交通、政府行为，甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达质量要求。因测绘质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负责赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任有甲方自己负责）。返工周期为 / 天，到

测绘公司与个人承包合同范本篇七
《测绘合同范本》

龙游御境 —— 一期工程

（前期）—（2012）—（00２）——测绘合同

南通佳弘置业有限公司

造价合约部

建设工程测绘合同

发包人(全称):南通佳弘置业有限公司 以下简称甲方 承包人(全称): 以下简称乙方

发包人委托承包人承担_______________________________工程勘察工作，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。

测绘合同

委托方（甲方）： 合同编号： 承揽方（乙方）： 签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）： 第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 第三条 执行技术标准：

其它技术要求：

第四条 测绘工程费： １．取费依据：

２．取费项目及工程总价款：

第五条 甲方的义务

1.自本合同签订之日起 ＿＿日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。 2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 ＿＿日内完成技术设计书的审定工作。

3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

第六条 乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于＿＿日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 ＿＿日内组织测绘队伍进场作业。 3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。 第七条 测绘项目完成工期

第十二条 甲方违约责任

1.合同签订后，

乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50％以内时，甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。

2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、

窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。 4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第十三条 乙方违约责任

1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的１％计算。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。 第十五条 其它约定：

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向＿＿仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十八条 附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2.本合同一式＿＿份，甲、乙方各执＿＿份。

委托方单位名称（盖章）： 承揽方单位名称（盖章）： 法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）： 合同订立时间： 年 月 日

测绘公司与个人承包合同范本相关热词搜索：