电力劳务合同范本

导读：　电力劳务合同范本(篇一)《电力工程劳务施工合同》 ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《电力劳务合同范本》，供大家学习参考。

电力劳务合同范本(篇一)
《电力工程劳务施工合同》

电力工程施工劳务协作协议

甲方：兴山天星供电有限公司（以下简称甲方）

乙方： 劳务队（以下简称乙方）

因甲方在 工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于 电力工程施工。

三、工作地点： （甲方指定的工作区域）。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：

1、本协议有效期为日历天，自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：

a、因甲方原因导致工程工期顺延的；

b、因不可抗力导致工程工期延误的；

六、现场代表

1、甲方委派的现场代表人为供电营业所（职务）。

2、乙方委派的现场代表人为 （姓名）， 身份证号：。

七、甲方的权利和义务

1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务

1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

- 1 -

2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。

3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。

4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。

5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。

6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。

七、安全责任

1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。

2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。

八、工作质量验收及质保期

1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。

2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。

3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。

九、合同金额及付款方式

1、协议价款： 元整（￥ ）。

2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。

十、争议解决方式

履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。

十一、其他

本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（章）：兴山天星供电有限公司 乙方（章）：

甲方代表： 乙方代表：

- 2 -

电力劳务合同范本(篇二)
《电力劳务分包合同》

电力建设工程施工劳务分包合同

劳务发包人：

劳务承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：

质量标准：质量评定等级为合格

二、工作期限

开始工作日期： 年 月 日；

结束工作日期： 年 月 日；

总日历天数为： 天。

三、劳务价款

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

根据2004年《江苏省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为 37元/工日 ， 取机械费定额总价的 50% 。

2、劳务价款的支付

（1）合同生效即支付预付款 元；

（2）进度款支付：

每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ；

（3）最终支付：

工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至 劳务结算总价款的95% ；劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。

四、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；

（3）本工程施工总承包合同；

（4）本工程施工专业承包合同。

五、图纸

劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人提供图纸套。 六、劳务发包人义务

1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；

2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；

（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；

（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；

（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管；

3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

七、劳务承包人义务

1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协

调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

八、工程量及点工的确认

1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；

2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；

3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决

合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：

（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

十一、合同份数

本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

十二、补充条款

十三、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

电力劳务合同范本(篇三)
《电力工程劳务分包合同》

劳务分包合同

甲方：

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力（电器）安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：

第1条 工程概况

1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检

1.2 工程地点：

第2条 工程范围:

2.1主要内容为：

1、

第3条 合同金额

3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：（大写） （小写￥ .00元）。

第4条 付款方式

1、本合同无预50%付款。

2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。

第5条 甲方权利和义务

1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

2按本合同规定支付乙方工程价款。

第6条 乙方权利和义务

1 负责工程图纸的现场技术交底。

2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。

3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。

4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。 5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

6办理相关的市政规划手续。

第7条 安全措施及责任

1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

第8条 工程验收质量标准及保修期

1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。

2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。

4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

第9条 违约责任

1解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。

第10条 协议份数、有效期及其它

1 本协议壹式肆份,双方执贰份。

1

2 本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。

甲方单位（章）： 乙方单位（章）： 法定代表人： 法定代表人：

(或代理人) (或代理人)

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真:

开户银行：

帐号：

邮政编码：

合同签订日期：2006年2月 传真: 开户银行： 帐号： 邮政编码:

2

电力劳务合同范本(篇四)
《建筑电力工程劳务分包合同》

建筑电力工程劳务分包合同

发包方： （以下亦简称甲方） 承包方： （以下亦简称乙方）

经双方共同协商达成一致，甲方将万佳实业开发公司天府香城二期工程劳务承包给乙方，根据有关法律法规要求签订以下内容。

第一条 定义

1、主合同：指甲方中标后与本工程业主签订的施工总承包合同。

2、分包履约保证金：指为保证本分包合同正常履行，乙方向甲方交纳的履约保证金。在乙方违约时，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。履约保证金期限应于本分包工程主体实施期相同。

3、本工程：本合同中提到之"本工程"处，均指主合同涉及之全部建筑工程，而非仅指本分包合同所涉及工程。

4、本分包工程：本合同中提到之"本分包工程处"均指本分包合同涉及乙方所承担工程，而非指主合同涉及之全部建筑工程。

5、保留金：指为保证保修期内及时修复工程质量缺陷，本分包工程自结算款中暂扣的一定比例备用保修金额。保留金专款专用，不足保修之用的，缺陷责任方应予补足，保修期结束时未使用的保留金应予退还。

6、合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

7、工期：指由发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数和阶段工期（包括法定假日）计算的承包天数。

8、图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

9、违约责任：指合同一方不履行、合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

10、书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有效地表现所载内容的形式。

11、施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

第二条 工程概况

天府香居二期居住小区，本工程建筑面积约26700㎡，多层框架结构住宅楼。

第三条 合同文件

一、合同文件组成及优先次序

本分包合同有以下文件组成，且互为说明。

1、本分包合同（合同编号：____________）；

2、本分包合同补充协议；

3、甲方的公司管理规章制度和甲方分支机构现场规章制度；

4、甲方与乙方的会议纪要、协议等所有文件；

5、甲方与业主签订的主合同（价款和支付相关条款聊外）；

6、工程往来信函、洽商变更文件；

7、甲方劳务管理规定；

8、工程图纸；

9、技术说明；

10、甲方关于本分包合同工程的招标文件；

11、乙方关于本分包工程的投标文件。

在合同文件出现概念含糊和表达歧义时，应按上述先后次序进行解释；但最后签署的合同文件具有优先解释效力。

二、图纸

甲方向乙方提供工程图纸套数1套。乙方要求额外图纸时，需向甲方提出申请，由甲方安排复制，费用均由乙方承担。

乙方在收到包括工程图纸、技术规范、技术交底及设计修改通知等任何性质的分包合同文件时，应仔细研读。如发现上述文件中的任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应立即通知甲方，以便甲方能在相关分包合同或其中的任何部分付诸实施前按照总包合同之约定进行相应的更正、报批或确认；一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，则将被认为乙方已对其正确性和完整性进行确认，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。

乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它组成本分包合同的任何性质的资、文件和信息。

第四条 分包工程承包方式

本分包工程采用劳务承包方式。劳务分包，即指乙方具有承揽分项工程相应的资质条件（能力）和信用条件，具有完整配套的劳务分包管理制度和相应技术管理能力，配备有相应的劳动机具和随身工具；乙方派出工作人员满足甲方工作和工种配置要求，能为甲方按总进度和国家相关的技术规范、规程、规定、标准工艺要求提供与之相匹配的施工管理，完成规定责任的劳务承包方式。

第五条 承包范围

一、本工程采用人工工资，低值损耗、工人食宿承包给乙方，范围包括散水、明沟以内的所有土建工程的内容。

1、砼组工作内容（商品砼）

（1）垫块制作，砼浇筑、养护，预制过梁，砼垫块，及水管、电机、振动棒、斗车、铁铲、灰桶、广线、扫把等施工机具自备；

（2）验收按照现行标准及规范执行，检验批合格率达到95%为合格，分项、分部合格率达到100%；

（3）乙方派专业负责砼试块的取样、养护；

（4）砼浇前的准备工作，包括泵管装、拆除以及上下车等；

（5）与砼施工相关的安全文明施工（包括相应的低耗及劳保），工完料净、场清；

（6）砼施工质量按照现场施工办技术交底。

2、钢筋组工作内容

（1）钢筋制作安装及拉筋预埋及焊接，预埋件制安，构造焊接（柱筋Φ≥12均采用竖焊）、对焊、竖焊，电焊，相关机械、辅材（如杂丝、焊剂、焊条等）自备；

（2）材料允许损耗为竣工结算的15%，超出允许损耗后由班组承担允许损耗外超出部分全额的50%费用废物归甲方处理。材料损耗低于允许损耗，节约部分班组得规定比例内损耗的70%费用；

（3）钢筋进场后的上下车人工费（吊车费除外）；

（4）钢筋制作安装的验收按照现行标准及规范执行，检验批合格率达到95%为合格；

（5）与钢筋制作安装的验收施工相关的安全文明施工（包括相应的低耗及劳保），工完料净、场清，堆码整齐；

（6）钢筋制作安装施工质量按照现场施工技术交底。

3、模板组工作内容

（1）施工用所有周转材料、木材及其它材料上下车人工费；

（2）与之相关的辅材自备，如钉子铁丝、粘胶带及机具电线等。

（3）与之相关的安全文明施工（包括相应的底耗扩劳保），材料堆码整齐；

（4）模板制作安装施工质量按照现场施工技术交底；

（5）正规的外架、及"四口、五临边"等部位防护架搭设，按照JGJ80-91和GB16999-标准要求搭设；钢管刷漆、二次搭设外架、跑架、外挑平台，门吊护架，安全网用铁丝或绳子、挑架的相关预埋，塔吊附着的护架、外架基础；

4、砌体、构造拉筋、支模、浇砼、抹灰、地坪、屋面、散水外架的搭设必须达到成都市标准化工地搭设。严格按照甲方外脚手架施工组织设计方案施工。

（1）材料允许损耗，水泥按照配合比损耗，超出允许损耗后由班组全额赔付，材料损耗低于允许损耗，节约部分班组得50%；

（2）与之相关的施工工具、靠等尺等辅材自备；

（3）与之相关的安全文明施工（包括相应的低耗及劳保）；

施工质量按照现场施工办技术交底。

二、不包括内容有：栏杆、楼梯扶手、内墙腻子；涂料、防盗门、窗；防水；水电及消防、电梯安装；内外围墙保温、植筋等。

三、其它

1、遵守现行的相关法律法规，以及现场的一切规章制度。否则，造成的后果均由乙方自行负责，并按相关条例给予处罚；

2、安全事件：5000元以内由乙方自行负责，5000-20000元由甲乙双方各负一半，20000元以上根据安全部门的划分责任大小确定。

3、承包内容还包括施工现场相关的一切零星用工，以及相关的配合工作（水、电、通讯、电视、消防、网络，施工现场抄平、放线，栏杆、塑钢门窗、涂料、防水、彩瓦等）；散水以内的土建工作内容。

4、乙方全力配合甲方实施一系列的安全、文明工作的开展和检查活动；

5、临时照明电线及灯具由乙方负责，甲方每层提供线板（配电箱）；

6、搅拌机的防护由乙方负责；

7、配合施工现场的试块、试件的取样扩试件的保养等。

8、减少项目不另单独计算。

第六条 合同工期

一、合同工期

本工程按照建设单位要求，总工期为2005年 月 日至2006年 月 日。各部分项工作的具体工程进度，甲方将根据现场进度计划和业主阶段工期的要求调整本分包工程全部或部分的工期，具

体要求按照甲方正式下发的书面通知执行。如果主合同工期调整时，本分包合同工期相应调整，以保证甲方承担之主合同内义务正常履行。

二、工期延误

由乙方因应造成本分包工程延期，、乙方应承担500元/天的惩罚。如由于甲乙双方共同原因造成本分包工程延期，则双方应以分清责任的基础上，分别承担主合同约定之逾期违约责任。如因业主原因造成工期拖延，乙方应配合甲方收集相关索赔证据，由甲方向业主提出工期索赔，索赔收入由甲方根据甲乙双方之实际损失合理分配。

第七条 合同价格

一、合同价格

本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不随任何外界因素变化而调整。

1、本分项合同单价为：/m2（面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》为依据）；

2、土0.000以下及屋面土建工程造价按底层一层建筑面积计算。

3、土0.000以上按建筑面积计算。

二、价格内容

1、本分项工程承包范围内的所有内容。

2、其它费用：场内二次及多次转运、堆放、卫生清理、配合用工、收拣、迎接检查用工等费用。

3、单价内已包含各工种之间的配合用工费用以及任何原因造成的可能出现的停工费用。

4、乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。

5、标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方付时，在结算中扣除。

6、甲方只支付搭设临时设施时产生的相应工程量人工工资，临时设施施工完成后的一切用工均由乙方负责支付工资。

三、停工损失和零星用工

乙方应根现场实际情况合理安排和调动劳动人力，防止出现停工现象。乙方应采取一切合法有效之措施加快工程进度以保证如期竣工。若因乙方原因导致现场停工，并对甲方或第三方造成损失，乙方应承担相应责任，并对甲方或第三方做现相应赔偿。如因乙方原因导致现场停工三天以上，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

乙方应服从甲方现场工作安排和统一调动，对非本合同规定范围内工作按照零星用工做现场签证，零星用工的人工单价为普工25元/工日，技工35元/工日。签证时限为用工后7天以内签证，其程序为：现场工长（指当事人）--现场主管工长确认--预算员审核--项目经理批准--进入财务结算程序。

第八条 履约保证金

一、履约保证金

履约保证金金额为________万元（约为合同暂定总价的 %）。乙方在与甲方正式签订劳务分包合同前的三天内，向甲方缴纳履约保证金。

如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将没收其履约保证金；同时甲方人权要求乙方对所造成的全部损失进行赔偿，并将根据本合同第+十四条的相关规定对乙方和相应劳务人员进行一定金额的处罚。

1） 因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；

2） 违反甲方工作纪律，以及甲方施工现场规章制度；

3） 其它违反本合同约定或不能如期履约的行为的；

4） 保证金退还时间，2006年春节前退还70％剩余30％在主体竣工时退还。

第九条 工程质量、安全

一、规范

甲、乙双方约定本分包工程质量验收标准执行甲方与业主签订的主合同中规定的规范，且各项工程及总体施工质量必须符合主合同及其技术规范和图纸的要求。

二、质量管理体系

作为有经验的劳务分包商，乙方确认已充分理解了该分包合同有关的全部文件、工程环境情况，以及工程现行适用的法律、法规、标准的要求及建筑行业惯例，严格执行甲方质量管理体系文件及甲方分支机构的有关规定，接受项目职业安全健康培训教育，并服从甲方专业管理人员的管理。

乙方负责其工作范围内的质量、安全、文明、消防、卫生等工作的组织管理和实施，并承担相应费用。本合同签订后，乙方不得借口不了解情况而拒不执行此等工作，或以此为理由向甲方提出任何赔偿。

三、质量要求

乙方必须严格按照施工图、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量，接受甲方、业主、监理工程师的质量检查、监督及管理，并达到甲方、业主及监理工程师的满意。

严禁出现重大质量事故，预防质量通病的出现，对于砼结构中产生蜂窝、麻面、孔洞等等质量事故，乙方应及时通知甲方，并负责处理及承担全部之责任。

对于砌体不符合设计及规范要求，特别是梁板下的滚子砖（间隔7天砌砖）接缝应密实，超出验收规范而造成验收不合格，乙方承担全部责任。对于已完工程将按已完工程量的50%结算，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利， 乙方不得以此理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

四、安全

乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定，做好施工安全防护工作，杜绝现场安全事故。

第十条 甲方的权利和义务

一、采购材料/设备

负责提供本分包工程所需材料、设备和部分施工机械。

如果甲方认为乙方自备的施工机具的规格、数量和品种不满足工程需要的，则甲方将为乙方代买相应的机械设备以保证工程质量和进度，所发生的费用由乙方承担，并从乙方应收工作款中按发生的费用1.2倍扣除。

二、协调业主，其他各方

协调工程各方（即业主、设计、监理及其他分包商等）之间的关系。

三、图纸及设计

协调业主和设计方，及时将施工图纸及相应的有关文件提供给乙方。

四、对乙方人员的管理

1、负责审核和批准乙方所有管理人数的数量及其他工作能力和从业经验等。

2、负责审核乙方所使用的劳务队伍，并批准乙方选择之劳务人员的单位及来源。乙方应保证所使用的劳务队伍或雇用的劳务人员必须是在其注册且长期合作或使用的工人。乙方与劳务人员之劳动合同须按照现行相关规定签订劳务合同，但并不免除乙方劳务管理的相关责任。甲方有权更换不符合本分包合同要求的乙方劳务人员及劳务队伍。

电力劳务合同范本(篇五)
《加工劳务合同范本》

加工劳务合同

合同编号： 甲方：南京电力设备质量性能检验中心 乙方：根据性能试验现场的需要，并依照有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，同意签订本合同，并共同严格遵守。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、结算方式：按每人每天算一个工时，每个工时 元。

四、双方权利和义务：

1、甲方按照性能试验现场的要求，委托乙方配合完成烟气温度、烟气动压、烟气静压、烟气流量、烟尘等现场测试工作。

2、甲方应组织乙方认真学习安规，经考试合格后，才允许进厂从事试验。

3、乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

6、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

五、费用结算及支付

乙方共向甲方提供 工时，甲方一次性支付给乙方加工劳务费共计： 元（含税）。

六、合同的终止与解除

本合同双方结算完成，则合同自行终止。

七、争议解决方式

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、文本及生效

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。

甲方：南京电力设备质量性能检验中心 乙方：

（盖章） 身份证号码：

签订日期： 年 月 日

电力劳务合同范本(篇六)
《电力建设工程劳务分包安全协议》

（ ）电力建设工程劳务分包安全协议

A04——输变电工程——安装工程劳务

发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包形式：

5、工程合同编号：

6、工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日。

二、协议内容

1、安全文明施工目标：

⑴不发生轻伤及以上人身事故；

⑵不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件；

⑶不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故；

⑷达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

⑴《中华人民共和国安全生产法》；

⑵国务院《建设工程安全生产管理条例》；

⑶国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》；

⑷国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）； ⑸国家部委办相关安全的规定；

⑹国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》； ⑺国家电网公司《电力安全工作规程》；

⑻国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程；

⑼建设工程所属的地方安全、环境法规；

⑽建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

3、甲、乙双方的安全文明施工权利和义务

⑴认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政生几法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明篱工、环境保护管理责任。

⑵分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

⑶建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管

理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

⑷施工期间，甲方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员 人。

⑸按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

⑹工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重地安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

⑺按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

⑻按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防扩民胞物与品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

⑼施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污妙棋、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

⑽因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相

应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务

⑴对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资质不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

⑵组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。

⑶定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。 ⑷编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙主的负责人、工技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作来，落实专人监护。

⑸向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。

⑹组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

⑺建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。

⑻危险性较大的 施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和

指导落实专项安全措施。

⑼督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。

⑽在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。

⑾在城镇、交通道路等人员区域施工，应编制交能织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。

⑿进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。

⒀对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。

⒁组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施；建立和执行SF6气体的采购、储存、使用和回收处理的安全管理办法和措施。

⒂严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

⒃组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。

⒄组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。

⒅按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

电力劳务合同范本(篇七)
《电力线路维护用工协议书范本》

电力线路维护用工协议书

用工单位： （以下简称甲方） 维护单位： （以下简称乙方）

为满足甲方电力线路维护用工需求，确保电力网络安全稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方安排电力线路维护工人承担甲方部分电力线路维护工作，现将电力线路维护相关事宜签订以下协议：

一、电力线路维护人员基本条件

1、男性，年龄在18—45周岁，初中以上文化程度；

2、有一定的电工基础知识，能熟练操作电力线路维护各项工作，并经甲方考核合格；

3、取得国家特种作业操作证（电工）、电工进网作业许可证，并依法年检合格；

4、身体健康，经县级医院体检无妨碍工作的病症；

二、协议的期限

1、本协议期限暂定为五年，自 年 月 日至 年 月 日止，每年度根据可变因素调整电力线路维护费用标准。

2、乙方安排的线路维护人员试用期为1个月。

三、电力线路维护人员的招录与变更

1、乙方负责按照上述条件组织电力线路维护人员，人员一经确定，由甲乙双方拟订《电力线路维护人员清单》，并签字、盖章作为本协议的附件，由乙方与电力线路维护人员签订劳动合同。

2、甲乙双方按照本协议约定对电力线路维护人员进行变更的，要相应修改《电力线路维护人员清单》，并须经双方签字、盖章认可。

3、甲方需要辞退电力维护人员，应提前30个工作日将辞退意见以书面形式通知乙方，由乙方负责更换电力线路维护人员并办理其终止与解除劳动合同等事宜。

四、费用标准及支付方式

1、甲方向乙方支付的电力线路维护费用包括：

（1）电力线路维护人员的劳务报酬；

（2）电力线路维护人员的社会保险费用；

（3）电力线路维护服务管理费用。

2、费用标准

（1）电力线路维护人员的劳务报酬按甲乙双方共同的标准执行；电力线路维护人员试用期劳务报酬按基本工资和浮动工资的80%进行考核兑现，

试用期满合格后基本工资及浮动工资按标准的100%进行考核兑现。

（2）电力线路维护人员的社会保险费用按 省上年度平均工资标准的60%执行。

（3）电力线路维护服务管理费用按电力线路维护人员劳务报酬总额的20%收取。

（4）各项费用的标准和明细详见附件。

3、费用支付方式

甲方应向乙方支付的各项费用，由乙方按下列要求，按各供电所使用的电力线路维护人员数量，将电力线路维护费用（不含甲方直接支付费用）分解至各供电所，并具电力线路维护费用发票，经公司分管领导审核后支付。

（1）电力线路维护人员的基本工资、社会保险费用、服务管理费（经甲方核实后，按参保后人数支付费用），甲方应于每月最后五个工作日支付给乙方；

（2）电力线路维护人员的浮动工资，甲方应于季度对电力线路维护人员进行考核后，按考核结果于每季度次月前20个工作日支付给乙方。

（3）甲方为电力线路维护人员购臵保险费为 元/份〃人的意外保险。

（4）按国家每年新公布的社会保险缴费标准执行，若缴费标准有所增长，应按本年度固定公布的最新标准将差额部分进行补充。

五、甲方权利与义务

1、负责安排电力线路维护人员的具体岗位和工作地点，监督、检查、考核电力线路维护人员完成工作的情况，

2、对电力线路维护人员是否适合要求有最终决定权。

3、电力线路维护人员有以下情形之一的，甲方可立即通知并退回乙方：

（1）在试用期内不符合甲方工作要求的；

（2）严重违反甲方劳动纪律、规章制度的；

（3）严重工作失职，营私舞弊，给甲方造成重大经济损失的；

（4）被依法追究刑事责任的；

（5）不能继续从事电力线路维护工作的；

（6）劳动者患者或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本工作的。

4、有权要求电力线路维护人员提供国家特种作业操作证（电工）和电力行业主管部门颁发的电工进网作业许可证，否则甲方可立即通知并退回乙方。

5、确因生产经营变化需减少或退回乙方电力线路维护人员时，应提前30个工作日书面通知乙方。甲方须按被退回电力线路维护人员实际工作日结清本协议第四条第一项1、2、3、4款的费用，由乙方负责与被退回电力线路维护人员办理有关工资，各项社会保险费和经济补偿手续。

6、因甲方原因造成电力线路维护人员与乙方提前解除劳动合同，给电力维护人员的经济补偿；或者甲、乙双方五年合同期满不再签订合同，导致乙方不能再与电力维护人员续签固定期限劳动合同，给电力维护人员的经济补偿，都由甲方承担，乙方积极配合。

7、对乙方不履行合同的，甲方有权追究其违约责任。

8、对电力线路维护人员的职业道德规范、工作任务、技能要求、工作要求、安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、督查的义务。

9、为电力线路维护人员在工作点提供必需的工作生活条件和劳动器具，以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品。

10、甲方有权查看乙方发放电力线路维护人员依法缴纳社会保险费等情况。如果乙方出现违规现象，甲方可以依法向乙方提出改正意见，因此造成甲方损失的，乙方应当给予甲方赔偿。

六、乙方的权利与义务

1、按本协议条款规定，安排不少于 名符合条件的电力线路维护人员到甲方从事线路维护等工作，并服从甲方统一安排。（如少于规定数量应在1个月内补齐，反之按少一人扣减一人的0.5%管理费），只针对未补齐一人的0.5%管理费。对于甲方按本合同相关条款停止电力线路维护工作并返回乙方的电力线路维护人员，应方应予以接收并负责处理与电力线路维护人员之间的劳动关系等后续工作；避免对甲方的正常生产经营造成不利影响，因此而发生劳动争议和直接经济损失，由甲方负责。

2、与电力线路维护人员签订固定期限劳动合同，并提供给甲方备案。乙方有义务把甲、乙双方签订电力线路维护协议的事实告知电力线路维护人员，并作乙方和电力线路维护人员签订劳动合同的一项条款。

3、对甲方不履行合同的，乙方有权追究其违约责任。

4、全面负责电力线路维护人员的劳动用工管理、工资支付、劳务纠纷处理和各项社会保险的办理，处理涉及劳动关系的所有事宜；负责电力线路维护人员的档案管理；负责建立、转接电力线路维护人员的档案。

5、应以法定货币形式按月支付电力线路维护人员基本工资收入，并提供给甲方备案，不得无故托欠，如未能按期办理，造成与电力维护人员的劳动纠纷，由乙方承担责任。如甲方未按月将工资转入乙方造成的后果，由甲方负责。

6、应按国家和 省有关规定为电力线路维护人员办理社会保险，并将依法保险费等凭证复印件定期送达甲方备案，如因未能按期办理造成与电力线路维护人员的劳动纠纷，由乙方承担责任。

7、对电力线路维护人员给甲方造成经济损失，乙方应根据情况向电力线路维护人员索赔后支付给甲方，且乙方应承担担保责任。

8、乙方违背劳动法规定给电力线路维护人员造成损害的，由乙方自行承担。

9、负责电力线路维护人员的日常生活、工作的协调处理工作，教育电力线路维护人员严格遵守甲方工作制度，始终保持有电力线路维护人员在岗，不得因电力线路维护人员离岗而中断甲方正常工作的连续性；并指定专人定期到甲方了解电力线路维护人员的思想动态、工作表现、劳动遵纪情况以及对乙方的合理要求，乙方应尽力提供最佳服务。

10、电力线路维护人员应遵守甲乙双方的规章制度，在甲方工作期间服从甲方的工作安排与管理，因个人原因需要提前结束电力线路维护工作的，应提前30日向甲、乙双方同时书面申请。待批准并办理完毕与甲方的移交手续后方可离职，其手续由乙方负责办理。

七、电力线路维护人员的日常管理和考核

电力线路维护人员的考核由甲方负责，甲方按月对电力线路维护人员进行考核，考核分为合格、基本合格、较差三个等级，考核结果作为工资发放依据。考核结果为合格，全额支付浮动工资；基本合格，浮动工资支付50%；较差，浮动工资全额扣除。

八、工伤事故处理

1、甲方应遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，预防工伤事故的发生。

2、电力线路维护人员在甲方工作期间发生工伤，甲方应积极组织抢救、保护现场，并及时通知乙方。乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请以及协调工作，甲方应积极配合。

3、工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后，甲乙双方协调配合处理好相关事宜，按照《工伤保险条例》规定，承担各自的责任的义务。

4、电力线路维护人员工生工伤，在接受治疗的停工留薪期，原工资福利待遇不变，由甲方按月支付。

九、协议的变更、解除、终止

1、甲、乙双方应共同遵守本合同的各项条款。未尽事宜，由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改，补充达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同期满即终止。甲、乙任何一方如拟变更本合同内容或提前终止本合同的，都提前一个月书面通知对方，并协商解决。合同终止后，甲方仍继续使用电力线路维护人员的，则视为本协议继续有效，合同期顺延，甲、乙双方应当及时补办协议手续。

3、甲乙双方任一方违约，违约方应向对方承担违约责任，并承担相应的经济赔偿。

十、争议解决

协议履行过程中发生的争议，双方协商解决。如协商不成，提请 劳动仲裁部门或法院解决。

十一、其他事项

1、本协议履行过程中，协议有关内容如与国家新颁布的法律法规不一致的，甲乙双方按新的法律法规政策修订本协议。

2、本协议书正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，双方签字盖章后生效。

3、本协议附件与正文具有同等法律效力。

附件：

1、电力线路维护人员费用明细表

2、电力线路维护人员清单

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表或（委托代理人） 法定代表或（委托代理人）

签字： 签字：

日期： 年 月 日

相关热词搜索：