施工合同范本2016 最新

导读：　　　工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，下面是中国招生考试网www chinazhaokao c ...

　　工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的施工合同范本2015,希望能帮助到大家!

　　施工合同范本2016(1)

　　一、工程概况

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　结构形式：_________层数：_________建筑面积：_________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　工期：_________天

　　开工日期：

　　竣工合同：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　1、合同总价(大写)：_________(人民币)元(小写)：_________元

　　(其中：工程暂列金额_________元，计日工_________元，材料暂估价和专业工程暂估价_________元，安全文明施工措施费_________元，总承包服务费_________元。)

　　2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：)

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　(1)本合同协议书;

　　(2)中标通知书;

　　(3)投标函及投标函附件;

　　(4)本专用合同条款;

　　(5)本通用合同条款;

　　(6)技术标准和要求;

　　(7)图纸;

　　(8)已标价工程量清单(附件4：);

　　(9)招标文件、招标文件澄清及修改;

　　(10)其他合同文件。

　　双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

　　八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_________年_________月_________日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

　　地址：_________地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　账号：_________账号：_________

　　施工合同范本2016(2)

　　发包人(全称)：(甲方)

　　承包人(全称)：(乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条：发包方式、合同价款及承包范围

　　2.1发包方式：

　　2.2合同价款：

　　人民币大写： (￥ )

　　2.3承包范围：

　　第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力：

　　第四条：合同价款支付：

　　4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：

　　4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

　　4.3、付款采用银行汇票或电汇。

　　4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。

　　第五条工期

　　具体开工时间：日期：

　　第六条工程质量及技术要求

　　6.1 乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。

　　6.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

　　6.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。

　　第七条施工安全

　　7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　7.2 乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

　　7.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

　　7.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

　　7.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

　　7.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

　　第八条甲、乙双方责任

　　8.1 甲方职责：

　　8.1.1提供拆除场地。

　　8.1.2负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。

　　8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

　　8.2 乙方职责

　　8.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。

　　8.2.2施工现场的管理人员必须统一着装。

　　8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。

　　8.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。

　　8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。

　　8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

　　8.2.7因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。

　　8.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。

　　8.2.9拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72 小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

　　8.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

　　8.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。

　　8.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

　　8.2.14拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　第九条竣工验收

　　9.1 乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”(最终验收证书)。

　　9.2 竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

　　9.3 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

　　第十条违约责任

　　10.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

　　10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

　　10.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。

　　10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

　　10.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

　　10.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。

　　10.7 争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效、变更、中止和终止

　　施工合同范本2016(3)

　　合同编号：

　　工程名称： 工程地址： 工 程 面 积：

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　装修工程施工合同协议条款

　　甲方：乙方：

　　装修施工合同经甲方对乙方所作 装修方案评审和预算报价的审核，确定由乙方担任该项目的施工任务，为此，按照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》，国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-0201)-“建设工程施工合同示范文本”，并结合北京市有关规定及本工程具体情况，甲乙双方经过友好协商，拟订以下合同条款。

　　1.1 本合同工程承包造价为￥金额大写：人民币 。

　　1.2 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按下列方式向乙方预付或支 付工程款，甲方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的同期银行存款利息，并承担违约

　　1.3 具体付款方式如下：

　　1.4 在工程竣工验收合格后，甲方应拨付工程尾款，如甲方不能支付工程尾款，乙方有权留置部分或全部工程予以妥善保护，由甲方承担保护费用，并承担违约责任，该工程视同进入工程保修期。

　　2.1 乙方将按照合约指定之数量、图纸及工作范围施工，监督及按期完成。

　　2.2 工程进行期间，如更改设计，数量及物料，新加或删减之工程项目将作为后加，乙方将依照主合同之项目单价，提出后加单供甲方确认增加或减少金额;该款项确认后，甲方将按届时已支付合同款项占合同总金额的比例三个工作日内支付部分变更款项给乙方，余款随原合同日期和比例进行支付。

　　2.3 甲方必须签署“改动工程合约”或“工程备忘”以确认增加或减少之工程项目，同时必须按照主合同指定之付款办法支付工程变更价款。影响工期之项目，完工日期将会顺延;

　　2.4 甲方在收到后加单之日起5天内(重大变更10天内)予以签认，无正当理由而不签认，自后加单送达之日起10天自行生效，由此延误的工期相应顺延。

　　3.1 双方议定此工程工期为天，开工日期以大厦各项报批程序完毕正式进入工地施工及收到预付款最迟之日起计算。

　　3.2 对以下原因造成竣工日期推迟，责任方提供证明或甲方直接判断确认后，工期相应顺延：

　　1) 经甲方确认的工程量变化及设计变更;

　　2) 施工期间因大厦、非乙方原因每日工作少于8小时; 3) 不可抗力;

　　4) 甲方付款时间晚于本合同第2.0项所规定的日期;

　　5) 因大厦物业管理公司无理干涉或其工作效率低下而导致的延误; 6) 由于大厦指定承包商或业主指定承包商延误;

　　7) 因施工现场发生停电、供水的中断或电梯的停运对乙方产生施工延误; 8) 甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额为合同总价款的千分之三;乙方每提前竣工一天，甲方应支付乙方的提前竣工奖为人民币 。

　　4.1 承包方式：包工包料(仅限报价单所列项目) 。

　　4.2 承包范围：乙方负责此工程的装修、机电(详见报价单)，但未包括以下之项目：(如发生下列项目，费用由甲方负责)

　　5.1 甲方有责任派员监督整个工程的全过程，并委派专人负责。

　　5.2 甲方在工程监督过程中单方提出修改合同中所涉及项目的设计、材质等合同外要求或增项时，须以书面形式提前3天通知乙方，待双方洽商认证后方可施工。

　　5.3 开工前期准备即与大厦物业等部门、消防局等的交涉报批由甲方负责，所有相关费用由甲方承担;乙方协助出具施工资质证明。

　　乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用;

　　7.1 工程验收依据：以国家和本市现行质量评定标准、施工验收规范及施工图为依据;

　　7.2 有关返工：工程如发现未达到规范标准之处，甲方有权要求乙方返工，所有返工费用，由乙方担负，因返工造成甲方延期入驻，仍按乙方延误工期作相应处罚。如甲方对质量有高于规范的要求，须事先与乙方书面约定，否则乙方不担负返工费用及相应责任。

　　7.3 在工程具备竣工验收条件后，乙方即以书面方式向甲方提出竣工验收申请，甲方在收到验收申请后应按约定日期组织验收，甲方在约定日期5天内无正当理由不组织验收，视为工程已验收合格，且甲方承认按期完工。其间发生的看管和有关损失，由甲方承担。

　　7.4 竣工工程的交接：竣工工程经验收合格，甲方须填写由乙方提供的竣工通知单认证竣工日期，签署验收意见，办理结算手续。甲方结清尾款并签竣工单之日起三日内乙方向甲方移交完毕;如甲方不经验收便行入驻，视同验收合格。

　　7.5 保修办法：工程竣工经验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年，耗品(灯管、灯泡等)三个月。

　　8.1 在工程开工前乙方将提交所选用材料样板供甲方确认，以后所采购材料将以材料样板为准;

　　8.2 如果甲方提出改变材料种类，乙方将提出变更价款供甲方确认。

　　甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，liuxue86.com应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　9.1 甲乙双方不得借故拖欠各种款项，如拖期不付，每天须以工程总造价的千分之三作为违约金付给对方。

　　9.2 本合同一经签定即行生效，甲乙双方均不得擅自违约，否则，除赔偿对方因毁约所受损失外，还须向对方缴纳工程总造价的15%作为毁约赔偿。

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种争议解决方式：向双方约定按第人民法院起诉。种争议解决方式解决。本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存;附报价单和施工图纸甲乙各一份。 本合同订立时间：200 年 月

施工合同范本2016 最新相关热词搜索：合同范本

1、施工合同范本2015(共6篇)2015最新工程合同范本(标准版)2015最新工程合同范本（标准版）甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________兹甲乙双方经过友好协商，本着平等互利施工合同范本2015。(2016-07-07)

2、建筑施工合同范本2015(共6篇)2015年3月14日建筑工程施工总承包合同四川佳业建筑工程有限公司建工程施工总承包合同【广安市临港国际二期工程】2015 3 21建筑工程施工总承包合同发包方（甲方）： 四川佳业建筑工程有限公司承包人（乙方）： 四川嘉鑫建筑劳务有限公司根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有建筑施工合同范本2015。(2016-07-07)

3、建筑工程施工合同范本2015(共6篇)2015年3月14日建筑工程施工总承包合同四川佳业建筑工程有限公司建工程施工总承包合同【广安市临港国际二期工程】2015 3 21建筑工程施工总承包合同发包方（甲方）： 四川佳业建筑工程有限公司承包人（乙方）： 四川嘉鑫建筑劳务有限公司根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有建筑工程施工合同范本2015。(2016-07-12)

4、电力施工合同范本2015(共6篇)电力建设工程施工合同(1) 3合同编号：201510014电力建设工程施工合同工 程 名 称 项目管理单位 施 工 单 位 签 订 日 期电力工程施工合同甲方：东光县人民检察院（ 以下简称甲方）乙方：河北乾华电力设备安装有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民电力施工合同范本2015。(2016-07-12)

5、施工合同范本2015下载(共6篇)2015最新工程合同范本(标准版)2015最新工程合同范本（标准版）甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________兹甲乙双方经过友好协商，本着平等互利施工合同范本2015下载。(2016-07-12)

6、北京建筑施工合同范本2015(共6篇)2015版_北京市房屋租赁合同(新版)BF——2015——1003 合同编号：北京市房屋租赁合同（自行成交版）出租人：承租人：北京市建设委员会北京市工商行政管理局二〇一五年一月修订北京市房屋租赁合同（自行成交版）出租人（甲方）：北京建筑施工合同范本2015。(2016-07-15)

7、机房建设施工合同范本2015(共6篇)综合布线机房建设工程合同综合布线机房建设工程合同书综合布线机房建设工程合同书甲方： 乙方为完成甲方委托乙方承接的机房建设工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、 工程概况1、工程名称： 2、工程地点：3、工程性质：机机房建设施工合同范本2015。(2016-07-16)

8、建设施工合同范本2015(共6篇)建设工程合同-示范文本2015合同备案编号：建设工程施工合同工程名称：发 包 人：承 包 人：年 月 日通用合同条款1 一般约定1 1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1 1 1 合同1 1 1 1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书建设施工合同范本2015。(2016-08-01)