监理公司之间的联营合作协议

导读：　监理公司之间的联营合作协议(共9篇)工程联营合同(样板)工程联营合同书工程名称：合同书编号：总承包管理单位：联 营 单 位：签约时间：签约地点：总承包管理单位（甲方）： 联 营 单 位（乙方）：...

工程联营合同(样板)
监理公司之间的联营合作协议 第一篇

工程联营合同书

工程名称：

合同书编号：

总承包管理单位：

联 营 单 位：

签约时间：

签约地点：

总承包管理单位（甲方）： 联 营 单 位（乙方）： 鉴于建设单位 （以下简称为“发包人”）与总承包人已经签订了 （以下统称为“总包合同”），现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的实际情况，总承包管理与联营单位就本工程的相关联营事项进行友好协商后订立本合同，以供双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程概况：

1.3.1建筑面积：

联营范围

按甲方与发包人签订的“总包合同”所约定的承包范围均由乙方负责采购材料设备和组织人员施工，甲方负责本工程的总体计划、组织、控制、指挥、协调和综合管理。

第二条 联营内容

同“总包合同”所约定的承包内容。

第三条 联营方式

乙方在甲方总体的计划、组织、控制、协调和统筹管理之下，以包工包料、包施工机械和设备、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包工期、包验收、包风险、包 (CI战略)的方式与甲方进行联合施工。

第四条 合同工期

5.1合同工期：本工程工期共约 个月（具体以发包人或监理单位签发的开工令为准）。

5.2工期延误的处罚

整体竣工工期延误：每延误一天，乙方须向甲方支付 1 万元的违约金。如果乙方的竣工日期超出了发包人对甲方的竣工日期要求，则超出部分的延误天数，乙方须向甲方支付 2 万元/天的违约金，并同时承担发包人追究甲方的处罚和相关责任。

5.4工期延长情况约定：如遇有下列情况之一，经甲方同意并书面报发包人签字盖章认可后，可考虑工期延长：

a.因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同的约定执行）

b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；

c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续5天以上;

d.因发包人原因的工期调整;

e.因发包人原因无法正常施工。

第六条 合同价款

本合同暂定价（大写）：约

￥：约

6.1该价款包括但不限于完成以下各项内容的相关费用：

6.1.1完成本合同联营范围和联营内容中的全部乙方工作内容，并达到总包合同约定的质量验收标准所需的所有费用；

6.1.2 “总包合同”中约定的，需要本合同甲方承担的所有风险费用（亦即该风险费用均由乙方承担）；

6.1.3本合同中约定的，需乙方完成的工作和履行相关义务所需的费用；

6.1.4有关该工程的报批、报建及相关规定应缴纳的费用除建设单位缴纳的外均由乙方承担（包括各项罚款、保险、保证金等），上述费用甲方在收到的第一笔工程款中直接扣除；

6.1.5乙方需承担甲方为本工程发生的所有对外日常招待费，如接待各种检查，建设单位、监理单位例会、验收等必须费用；【监理公司之间的联营合作协议】

6.1.6乙方须严格按照甲方的要求，建立、维护甲方的企业形象及对外宣传（含甲方CI形象及各类标语、条幅的制作费用），严格执行甲方制定的安全文明施工标准，并承担所需费用；

6.1.7现行《建筑施工及验收规范》要求乙方完成的相关工作所需费用。

6.1.8总包管理费、营业税及堤围防护费、合同印花税、企业所得税等各类税金。

第七条 工程款的支付【监理公司之间的联营合作协议】

7.1付款方式

7.1.1当发包人工程款不到位时乙方的承诺：

①如因发包人不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时，乙方不得向甲方索要工程款，同时乙方承诺决不追究甲方责任和起诉甲方。

②乙方不得因发包人工程款不到位而单方面停工（如有必要停工，则必须征得甲方同意，否则一切后果均由乙方承担。），并应全力配合甲方共同向发包人催讨工程款，必要时依法提出诉讼，其诉讼和聘请律师所产生的全部费用由乙方承担。

如果乙方违反本款约定，则甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方给甲方造成的其它损失。

7.1.2垫资约定：本工程属垫资工程，凡因工程施工需要投入，则由乙方全额垫付，且必须保证工程施工顺利进行。

7.2乙方申请工程款须具备的条件

7.2.1《工程款使用情况报告》已经甲方核查属实

乙方必须将最近一期的《第 期工程款使用情况报告表》（按附件3的要求）报项目经理部复核，经项目经理部复核后由项目经理部派人报甲方执法部门核查。

7.2.2发包人已经支付了工程款

发包人已经按“总包合同”的约定支付了工程款，且该款项已经到达甲方账户。

7.2.3乙方已经办理了 “应收工程款额”核定

当业主向甲方支付了某期工程款后，由甲方通知乙方到甲方的预算

建筑公司合作经营协议(新)
监理公司之间的联营合作协议 第二篇

合作经营协议书

甲 方：

乙 方：

担保方：

合作经营协议书

甲 方：

法定代表人：

乙 方：

负 责 人：

担 保 方：

甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方与乙方共同成立 公司的有关事宜进行协商，达成以下合作协议。

一、甲方授权乙方以甲方名义在乙方授权（ 公司的）范围内经营甲方营业执照和资质证书核准的经营项目（详见授权时间、范围）

二、甲方授权乙方对乙方区域范围内的经营项目业务实行全权管理，对区域内的工程项目进行检查监督，并负责管理、协调、服务工作。

三、双方约定乙方自建经营的区域范围，超出范围，如乙方要参与其他省市或地区经营，须事先征得甲方同意，并以甲方出具书面法人授权委托书为准，所有费用与甲方另行协商。（如乙方未征得甲方同意或是隐瞒甲方私自参与经营，罚款50000元，情节严重影响市场的，甲方有权单方面终止合同）。

四、乙方在经营过程中实行自筹资金，自主经营、自负盈亏、自

担风险。乙方独立经营过程中发生的一切风险、盈亏、税费、债权债务、工伤事故及其他民事法律责任和经济纠纷责任，甲方不承担任何经济与法律责任。同时由于上述原因引发的一系列连带责任，甲方有权通过司法程序追究乙方的民事或刑事责任。若造成甲方承担责任后，甲方有权向乙方追偿由此产生的一切损失和全部费用。

五、乙方施工项目发生重大安全、质量事故；违反法律法规、严重违反甲方规章制度；明显不能完成经营指标、出现经营危机或者其他根本性违约的，甲方有权随时终止合同，乙方必须无条件移交全部资料手续，并承担违约责任。

六、合作经营期限定为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。乙方缴纳甲方的费用为经营额的1.5-3%（具体缴纳的费率视经营对象之特点及规模而定，针对经营项目另行签订协议明确），作为乙方在签订合同后经营过程中的包干费用（不含合同风险履约金）。其他费用由乙方上报甲方批准后，乙方可自行支配。同时合同风险履约保证金按同期经营项目应缴纳包干费用的50%分别缴纳到公司财务。（风险履约金必须在每个项目签订协议后七天内如数缴纳，待该项目协议终止后一周内，甲方如数退还乙方）。如乙方不能保证及时将包干费用缴纳甲方，甲方有权终止该合同。

七、在经营期内乙方每年应积极争创优质工程 项，在乙方完成指标外，所负责的项目获得鲁班奖，甲方奖励乙方 元，获得省级优质工程，甲方奖励乙方 元，获得市级优质工程，甲方奖励乙方 元，获得省级安全文明工地，甲方奖励乙方 元。

八、本协议签订后，乙方不得擅自在区域内与第三方建立合作关系和发生承包关系。如乙方确需在外建立以上关系，应征得甲方同意，乙方不得将区域内所承接的项目进行分包和转包，如造成后果，全部由乙方自行承担。

九、所有建设单位工程款均应汇入甲方的账户，乙方自己解决项目所需的各类垫金，押金，保证金等，甲方配合乙方，工程款到账时间及时协助办理转账（节假日除外），乙方确保上述资金专款专用和安全及时收回。

十、使用甲方建设公司资质参与投标和经营活动，所发生的一切费用：投标费用、投标保证金、投标保函保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金等一侓由乙方自行承担。办理保函所需的银行手续费、担保费、评审费等费用双方协商约定，对办理保函敞口部分，甲方另加收3%-5%的管理费。 （详见建集字【2011】110号）。

十一、在签订工程（项目）协议应明确，每个工程（项目）原则上都要按自营工程（项目）进行管理，按要求提供发票，若不能按要求提供发票而又办理过《外经证》的，则按收入的2%代扣企业所得税。（详见建集字【2011】110号）。

十二、乙方所管理范围内的施工工程如发生工程质量、安全问题和违反施工承包合同的其他问题，由乙方负责处理，并承担全部责任，如给甲方造成经济上的损失，乙方全部承担甲方的经济损失。

十三、在承包期内乙方经营的工程项目，承包期满而工程项目未完工，甲方有责任继续为该项目服务。

十四、甲方权利与义务

（一）权利

1、有权随时对乙方的经营、工程施工履约和政策法规、规章制度、规范标准执行等方面进行检查监督。

2、有权随时对乙方财务制度、财税制度执行情况进行监督检查，必要时有权对乙方财务实行控管。

3、有权对乙方发生的经营业务、工程质量、安全生产、工程进度及财务管理在内的违法、违约问题采取必要措施。在经营过程中，如发现乙方在施工及经营管理中存在问题，有权提出整改意见或责令限期改正或停工。

4、印鉴、证件（含营业执照、资质证书、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证）（配备费用乙方支付）。

（二）义务

1、向乙方提供与开展业务有关的证明、资料，及时做好必要的服务工作（协助乙方办理紧急资料的托运、邮寄，费用和紧急事件的差旅费用（包车费用）等均由乙方支付），公司画册甲方统一提供，按成本价计算，费用由乙方支付。

2、向乙方提供必要的技术、业务指导。

3、向乙方提供政府部门下发的有关文件和公司的有关规章制度。

4、甲方在乙方相关的发包单位返还保证金后，保证资金应及时转入乙方指定账户，不占用或克扣乙方可用资金。

十五、乙方权利与义务

建筑公司联营合同
监理公司之间的联营合作协议 第三篇

内

部

承

包

协

议

书

二〇一〇年十一月四日

甲方：xxxxxx有限公司

乙方：xxxxxx有限公司 分公司

甲、乙双方本着互利互惠、优势互补、共同发展，联合经营，特签订协议如下：

一、联合经营方式、范围：

1、甲方以信息咨询、市场开拓、筹资、技术支持、人才培训等智能型和乙方实行联合经营。

2、甲、乙双方联合经营期间，原隶属关系、企业性质、资产归属不变（包括联合经营期间的资产增值），统一管理、独立经营、授权经营、分级管理、内部独立核算，自负盈亏原则。

3、甲、乙双方在经营其间必须依法自主经营、照章纳税，不得随意抽调资金、设备、不得损害所有者利益。

4、甲方有权监督乙方分管经营的全部过程，但不干预乙方所分管的内部行政和财务管理，也不承担由于乙方经营不善所造成的经济损失和法律责任。

5、甲、乙双方互不承担联合经营前和经营期间的一切债权、债务。

6、甲、乙双方约定经营承包期限如乙方经营形式好，可续订。

二、联合经营组织形式和内容；

1、联合经营后，xxxxxx有限公司 负责人由担任 。

2、，xxxxxx有限公司签订任何工程承包合同和其他合同或协议，均以，xxxxxx有限公司名义出面签订或由，xxxxxx有限公司董事会授权，xxxxxx有限公司 分公司签订，所签订的重大工程项目合同（无特殊情况）要在三日内上报，xxxxxx有限公司备案。

3、，xxxxxx有限公司要维护联合体的利益对联合体负责，做到重大经营活动、决策、任命等必须进行严格的考核、论证和审查。

4、，xxxxxx有限公司应该加强基础工作，建立严格各项规章制度、责任制度、做到有章可循、违章必纠，做到依法经营管理和质量安全等方面的工作。

（1），xxxxxx有限公司 分公司要按照全国统一的财务制度的要求，及时编制资产负债表、损益表和现金流量表及其它内容的财务报表，真实的反映经营状况，切实加强各级核算、堵塞各种漏洞，确保经营效益。

（2）坚持质量第一的原则，严格执行国家的各项行业的标准，建立健全质量保证体系，争创造优质工程。

（3）坚持安全生产，落实安全措施，做到预防为主，确保全员全过程的安全生产。

（4）加强企业的审计和监督工作，坚决制止和严肃查处一切违法违纪的行为，确保企业信誉。

三、甲方权利、义务；

（1）甲方中标的工程调拨给乙方施工时，乙方必须执行甲方与建设方签定的合同条款的一切内容。

2、甲方负责向乙方提供甲方合法有效的营业执照等证件、文件、

资料、证明等，协助完成乙方在 进行工商局注册登记，所用工商局注册的费用由乙方负责。

（3）甲方如发现乙方违背国家政策、法律、法规以及总公司的各项规章制度及在施工中延期工程工期、发生重大安全事故、和经营不善，造成重大经济损失、亏损，甲方有权终止联营协议并追究乙方造成的经济损失和法律责任。

（4）甲方负责工程的统一管理和监督交纳有关工程的国家各项税收和总公司的管理费。

（5）甲方对施工过程中的技术、质量、安全、进度及各类管理台帐 有权进行监督、指导，必要时派员直接参与管理，实行有效的监督制约。

四、乙方权利、义务；

（1）乙方要严格遵守国家法律法规和地方的有关政策、法规，遵守和海南中航天建筑工程有限公司的规章制度，维护甲方信誉。

（2）乙方在承包的业务施工过程中，实行内部独立核算、自负盈亏，乙方施工的工程项目按照，xxxxxx有限公司的有关文件规定进行交纳。乙方的一切对外经济来往和债权、债务均由乙方自行负责。

（3）乙方在分管的工程施工全过程中所造成的质量事故、和延误工期的事故，甲方负责协助处理，其造成的经济损失和由此相关的法律责任均由乙方负责。出现的工程责任事故及人身事故（伤亡事故）均由，xxxxxx有限公司作为用人单位自行承担经济责任和法律责任。

（4）乙方负责收集整理好工程的各项技术资料，包括工程变更资料，及时上报总公司备案。

（5）乙方必须按季度向总公司报送财务报表及各类工程报表。

（6）乙方在与甲方承包期间，招投标与议标工程上交甲方管理费1%，乙方每年向甲方上交行政管理费 万元，乙方的工商注册在当地完成后同时交纳第一年经营管理费。

（7）甲方授权乙方为 省内唯一经营承包方，全面代理和负责甲方在本省内的各项业务。

五、违约责任；

本合同书自甲乙双方签字盖章之日起即有法律效力，本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

本合同约定以合同签订地法院为合同纠纷管辖法院。

六、本协议未尽事宜，双方可以协商一致另行补充，补充协议与本协议有同等法律效力。

本协议一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方：，xxxxxx有限公司

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

本协议签订于，xxxxxx

签订日期 年 月 日

合同相对性与合伙、联营(律师收藏)
监理公司之间的联营合作协议 第四篇

合同相对性与合伙、联营

前文略去。

(四)金世纪公司应否承担向渤海公司支付工程款责任问题。 一审法院认为，首先，施工合同虽然是宝玉集团与渤海公司签订的，但金世纪公司是渤海公司施工工程项目的联合开发方，金世纪公司与宝玉集团的联建利益尚未分割，且新世纪家园项目土地使用证、销售许可证等均以金世纪公司名义办理，销售新世纪家园项目房产的《商品房买卖合同》也是以金世纪公司名义签订。金世纪公司虽未与渤海公司签订施工合同，却享有了渤海公司已施工工程的权利，并从该合同中获取利益，因此金世纪公司理应承担该合同相应的义务。金世纪公司主张其承担给付工程款的连带责任突破了合同相对性的原则，没有事实和法律依据，不能支持。其次，宝玉集团及宝玉公司和金世纪公司在《联合建房协议书》、《联合建房协议书之补充协议》中均约定，双方共同选定施工队伍，共同管理新世纪家园项目，新世纪家园项目贷款放在双方共同认可的账户，由双方共同管理。虽然渤海公司不是宝玉集团与金世纪公司共同选定的施工队伍，但在金世纪公司与宝玉集团的补充协议中及在宝玉集团与渤海公司施工合同履行期间，金世纪公司对宝玉集团与渤海公司签订的施工合同是予以认可的，渤海公司在施工期间向宝玉集团请款时，金世纪公司也曾在《请款报告》上签字盖章，说明金世纪公司已实际参与了施工合间的履行，金世纪公司主张上述均不能作为承担连带责任的理由，依据不足，亦【监理公司之间的联营合作协议】

不予支持。第三、根据宝玉集团和金世纪公司签订的联建协议，双方共同投资，共同获取利益，其联建行为在法律性质上应属合伙行为，合伙人应当对合伙债务承担责任。因此，金世纪公司虽然未直接与渤海公司签订施工合同，但不能免除金世纪公司依法向渤海公司支付工程款的义务。金世纪公司应对宝玉集团及宝玉公司拖欠的工程款承担连带责任。至于金世纪公司提出在宝玉集团与渤海公司的工程决算未经其认可的情况下承担连带责任，剥夺了其与承担责任相对应的权利问题。因施工合间是由渤海公司与宝玉集团签订的，渤海公司与宝玉集团作出的工程造价决算是有效的，金世纪公司在诉讼中并未对工程造价提出异议，也未举证证明该决算损害了金世纪公司的利益，因此，金世纪公司不认可渤海公司与宝玉集团之间的工程决算没有依据。且本案判决金世纪公司承担的是连带责任，而不是直接给付工程款的责任，在本判决执行过程中，如果金世纪公司按此判决承担了宝玉集团及宝玉公司向渤海公司给付工程款的连带责任，金世纪公司既可以随时向宝玉集团及宝玉公司主张权利，又可以在双方分配联建利益时主张自己的权利，不存在剥夺其权利，损害其利益的问题。金世纪公司以不是建设工程施工合同的当事人为由，主张不应承担给付工程款的责任不予支持。

关于宝玉集团及宝玉公司提出渤海公司施工的工程存在质量缺陷，要求渤海公司支付违约金8344638.67元，扣除工程质量保修金966425.78元，渤海公司未提交竣工资料和验收报告，不应支付尚欠工程款利息等请求的问题。虽然新世纪家园工程项目未经质检部门验

收，但渤海公司承建的工程已经宝玉公司及监理单位验收合格，工程质量评定为优良，并荣获辽宁省优质主体工程结构称号。宝玉公司在2004年11月15日出具的《关于工程款结算的情况说明》中，再次确认工程质量符合合同约定标准。现房及已开始出售，并有部分买房人实际入住。宝玉集团及宝玉公司以工程质量存在问题为由，要求渤海公司承担违约责任，依据不足，不予支持。因渤海公司与宝玉公司在验收报告中明确了工程档案资料完整，宝玉集团及宝玉公司以渤海公司未按协议约定的时间交工及未交付竣工资料不能支付工程款及利息的主张，没有事实及法律依据，不予采纳。

关于宝玉集团及宝玉公司支付工程款的数额认定问题。从沙河口支行转账看，宝玉集团及宝玉公司支付给渤海公司的工程款应为3350万元，但渤海公司实收工程款为1695万元，渤海公司与宝玉集团及宝玉公司均无异议，应按此数额认定。至于金世纪公司提出渤海公司在收到工程款后，又返还给宝玉公司的工程款，应视为借款，不应与本案合并审理的主张，不能支持。因渤海公司于2002年11月29日收到宝玉公司2500万元工程款后又返还给宝玉公司1700万元，金世纪公司对此部分不承担连带责任。关于渤海公司在宝玉公司领取的酒店消费卡能否认定为已付工程款的问题，有渤海公司签字的消费数额为104.2万元酒店消费卡应计算为已付工程款。至于宝玉公司与亿达集团签订协议并支付120万元的消费卡问题，因宝玉公司未能提供证据征明此消费卡是渤海公司领取的，应由宝玉公司另行主张权利。关于以房抵顶工程款问题。虽然渤海公司与宝玉公司之间有以房抵顶工

程款的协议，但该部分房屋是宝玉集团与金世纪公司联建的，双方尚未进行利益分配，哪部分房屋属于宝玉集团尚不明确，金世纪公司既不同意以房抵顶工程款，也不同意给渤海公司办理房屋产权手续，该部分房屋也未实际交付给渤海公司，故不能认定为已付工程款。综上，渤海公司施工的工程总造价为48321289.00元，宝玉集团及宝玉公司已支付工程款21028030.00元(沙河口支行转账支付1695万元，材料折款为3036030.00元，渤海公司在宝玉公司处领取酒店消费卡104.2万元)。宝玉集团及宝玉公司尚欠渤海公司工程款为27293259.00元。

关于渤海公司要求宝玉集团及宝玉公司按2002年11月26日的协议支付80万元酒店消费卡及一套房及问题。虽然渤海公司与宝玉公司在2002年11月26日的协议约定宝玉公司以80万元的酒店消费卡及一套房及对渤海公司停工损失进行补偿，但渤海公司与宝玉公司在此后的12月1日又签订一份停工损失补偿协议，双方在12月1日的协议中明确约定宝玉公司向渤海公司一次性支付赔偿金550万元，应认定双方已经在后协议中变更了前协议对停工损失补偿的约定，对渤海公司提出的此项诉讼请求不能支持。

关于宝玉集团与宝玉公司之间的关系问题。由于宝玉集团在与金世纪公司及渤海公司签订联建协议及施工合同时的名称为大连宝玉房地产开发有限公司与其后注册成立的宝玉公司名称完全一致，且在其更名为宝玉集团及重新注册成立新的宝玉公司时均未通知金世纪公司和渤海公司，金世纪公司与渤海公司认为签订合同及履行合同均是一个宝玉房地产开发有限公司。一审法院认为，渤海公司是与宝玉

集团签订的施工合同及补充协议，宝玉集团应当承担给付工程款的责任，在履行合同过程中，宝玉集团及宝玉公司在未通知合同相对方的情况下，由宝玉公司承接了合同的权利义务，在渤海公司以宝玉公司为被告提起诉讼后，宝玉公司对其被告的主体资格也未提出异议，因此，本案中宝玉集团和宝玉公司应为施工合同发包方的共同主体，共同承担给付工程款的责任。

综上，一审法院依照《民法通则》第五十二条、第八十四条及《合同法》第六十条、第一百一十四条之规定，并经审判委员会讨论决定，判决如下：一、宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付尚欠工程款27293259.00元，并按中国人民银行同期贷款利率支付该款自2005年5月18日起至本判决生效之日止的利息；

二、宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付停工损失550万元；三、宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付优质工程奖励款7993935. 80元；四、金世纪公司对本判决第一项中宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内向渤海公司支付尚欠工程款27293259.00元中的10293259.00元承担连带给付责任；五、驳回渤海公司其他诉讼请求。一审案件受理费192333.00元，由宝玉集团与宝玉公司共同负担。

2006年12月1日，一审法院以(2006)辽民一初字第3号民事裁定书补正一审判决中的“宝玉集团及宝玉公司应支付的省化质工程奖励款应为7993935.80元”。“宝玉集团与宝玉公司于本判决生效后15日内共同向渤海公司支付优质工程奖励款7993935. 80元”，现将优

给监理公司监理部来函的复函
监理公司之间的联营合作协议 第五篇

给监理公司监理部来函的复函

××建设监理公司第六监理部：

贵部一次性发送的编号为029143136449等23份快递邮件来函，本司于2013年3月13日全部收悉，现就有关问题函复如下：

经查，上述23份快递邮件来函，其内容均事关“××广场—1号地块工程”（以下称该工程），最早的一份信函落款时间为2011年10月19日，最迟的一份信函落款时间为2013年3月9日，跨度近一年半。上述信函严重违反实事求是的原则，也严重违反资料往来程序和时限，故我司对上述信函的主张均不予认同。

本司认为，贵部明知本司对该工程的施工设有项目部并配有一套完整的施工管理班子，凡涉及到该工程施工过程中的相关事宜或联系信函均应按时间先后逐一、及时交与本司该工程项目部接洽和处理。而贵部却将长期积压的上述23份信函未发送本司该工程项目部审核，而采用直接、一次性用快递发送给本司的做法，不符合工程项目建设责任主体间相互发文操作规范，亦无此惯例，显不合情、不合理、不合规，因此也是无效的，恕本司对上列23份快递邮件来函的内容概不认可。在此，提醒贵部，今后切不可再将此类应由本司该工程项目部接收的信函直接发送给本司。谢谢配合。

希望贵部连同建设单位与本司及该工程项目部一起，各司其职，各负其责，相互多一些理解，少一些指责，齐心协力，共同努力，圆满完成该工程项目的施工任务，及时支付工程价款，减少不必要的损失，提高经济效益，达到双赢或多赢之目的，这才是每个企业和全体职工所期盼的最终目标。

特此函告！

××建设集团有限公司

二O××年三月十四日

抄送：××房地产开发有限公司

××建设监理有限责任公司

2016联营合作协议范本
监理公司之间的联营合作协议 第六篇

 

联营合作协议范本

甲方：____________服饰有限公司

乙方：______________服装制造厂

甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方参与乙方经营生产达成如下协议：

一、联营合作的条件

1．乙方以现有厂房____________平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用；

2．甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金，确保乙方正常生产，并提供承接乙方生产任务。

二、联营合作的组织机构

1．联营合作期间，甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人，本协议签订后______日内，由乙方负责办理工商变更登记，甲方予以协助；

2．联营合作期间，乙方的原法定代表人担任____________ ，负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作，甲方派专业人员协助、监督；

3．联营合作期间，工厂的财务人员由甲方派驻，负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。

三、联营合作的方式

1．乙方按甲方认可的方案，完成厂房的装饰，设备的安装，由甲方验收通过；

2．上述第1款验收通过后，由甲方负责招聘生产人员，并进行业务的培训；

3．甲方负责生产管理制度，岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制，乙方在生产管理过程中必须切实履行；

4．乙方的生产任务由甲方负责提供、承接，未经甲方同意乙方不得擅自承接业务；

5．乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。

四、联营合作的盈利和亏损的分配

1．扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方______%、乙方______%的比例进行分配；如工厂亏损亦按上述比例进行分担；

2．________________________________________________

五、联营合作的期限

联营合作期从______年______月______日至______年______月______日共计______年，联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议，甲方在同等条件下享有优先权。

六、联营合作终止的财产处理

1．联营合作终止后，乙方享有现有厂房、设备的财产所有权；

2．除第1次的财产外，甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。

七、违约责任

1．任何一方擅自终止履行本协议，退出联营合作，应承担违约责任，由违约方向守约方支付____________违约金；

2．乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务，乙方应承担违约责任，向甲方支付____________违约金；

3．因不可抗力致使本协议无法履行，双方均可免除违约责任。

八、争议的解除方式

本协议发生纠纷时，由甲、乙双方协商解决，协商不成可向工厂所在地人民法院起诉。

九、其它

1．乙方承诺在联营合作之前，_____________没有存在债权债务纠纷，如存在债权债务纠纷由乙方单方面承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿；

2．本协议一式______份，双方各执______份，本协议的附件是协议不可分割的一部分，与协议具有同等法律效力。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

联营合作协议范本 [篇2]

甲方(单位名称)：____________________

经济性质：________ 所有制：________

乙方(单位名称)：____________________

经济性质：________ 所有制：________

(如有两个以上联营单位依次称丙方、丁方……)

联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立________公司，特订立本合同。

第一条 联营宗旨、项目和范围

联营宗旨：____________________

联营生产(经营)项目：____________________

生产(经营)范围：____________________

第二条 联营企业名称____________________公司

地址：____________________

核算方式：独立核算。

第三条 联合出资方式、数额和投资期限

公司(或厂，下同)投资总额为人民币________元。

甲方投资额________元，占投资总额________%。

甲方以下列作为投资：

现金：________元;

厂房：________元，折旧率为每年________%;

机械设备：________元，折旧率为每年________%;

专用工具：________元，折旧率为每年________%;

原材料：________元;

土地征用补偿费：________元

专利权：________元;

商标权：________元;

技术成果：________元。(应注明技术检验标准，可否再行转让)

乙方投资额：(略……)

投资缴付日期：

(投资中包括固定资产、物资和专利权、商标权等的，须按期办理所有权变更登记手续。以土地使用权参加联营的，须依法办理土地使用权转移证书。按期将该项土地征用补偿费用为出资份额转入公司名下。)

第四条 联营双方的权利和义务

甲方：________________。(略)

乙方：________________。(略)

第五条 纳税、利润分配与风险承担

公司所得，在依法纳税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后，其余为红利，按股分配：

甲方：________%;

乙方：________%。

(所在地不同的联营成员，按商定的比例分配利润后，向自己所在地的税务部门缴纳所得税。)

公司独立经营，独立核算，自负盈亏，联营成员对公司债务在出资范围内，按出资和分红比例承担亏损。

第六条 联营企业的组织机构

公司实行董事会领导下的经理负责制。董事会决定公司的以下重大事宜;

1.决定生产项目、经营方针、长远发展规划;

2.审查经营计划、财务预算并监督检查其执行情况;

3.决定公司级干部的任免、奖惩、职工待遇和临时人员的聘用、解雇;

4.审定技术改造措施，决定处理重大事故的方案;

5.听取经理的工作汇报;

6.决定联营合同的变更或中止;

7.决定经理提交董事会讨论决定的问题;

8.确定董事的报酬，有权吸收和撤换董事。

董事会由________名董事组成。其中，甲方委派____名，乙方委派____名，董事长、副董事长由董事会会议选举产生。

董事会成员任期________年，董事会成员如有临时变动，可由该董事的原单位另派适当人选接替，但应经董事会认可。

董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。

公司设经理一名、副经理________ 名，由董事会聘请，任期________年。

公司的经营管理机构由董事会决定。

第七条 劳动管理、职工的人数、工资、培训及福利____________________(略)。

第八条 违约责任：

1.联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数支付投资额时，每逾期____(时间)，违约方应向公司缴付出资额的________%，作为违约金。

2.由于联营成员任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资额的________%支付违约金外，守约方有权要求中止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

3.对不可抗力情况的处理。

4.履行协议中如发生纠纷，由各方派代表协商解决。

第九条 本协议经双方代表签字后，报请有关主管部门审批后生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定。

第十条 本协议生效之日，即公司董事会成立之时，公司董事会负责办理公司注册登记，开设银行帐户和其他筹建事宜。

第十一条 本协议正本一式____份，双方各执一份，公司存一份，协议副本一式____份送____、____、____各存一份。

甲方(公章)：____________________

法定代表人：____________________

银行帐户：____________________

乙方(公章)：____________________

法定代表人：____________________

银行帐户：____________________

____年____月____日

联营合作协议范本 [篇3]

甲方：__________科技发展有限公司

住所地：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：______________________

乙方：______电子信息技术有限公司

住所地：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：______________________

鉴于乙方拥有___________产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作，乙方也未以任何方式生产和销售本产品；

甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作生产、销售由乙方自主研制的___________产品项目达成本协议，以资共信守。

1．合作内容

本项目合作的内容为：生产、销售由乙方自主研制的___________产品。首批生产________套（其中________系统_____套），以后批产品生产量根据市场销售情况待定。

2．合作期限

_____年_____月_____日到_____年_____月_____日，共_____年。

3．合作体制

在甲方框架内成立由乙方组建，甲方派员监督的________产品项目部，其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立帐户，实行独立核算。

4．知识产权的使用

4．1本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文：__________；英文：__________ 的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。

5．权益平衡

自本协议签订之日起，乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售___________产品。

甲方从合作之日起，按月向乙方提供资金__________万元，持续时间不超过_____个月，且该资金纳入本项目产品的生产总成本。

6．甲方职责

6．1提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币__________万元（以后根据市情况待定）的基本运作资金，在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的________项目部的独立帐户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，并即时派出财务人员管理并建立独立的帐目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。

6．2提供本项目产品必需的生产场地（__________﹐标准厂房）。

6．3监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。

6．4与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。

6．5与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。

6．6负有对本项目产品的技术、生产及销售等资料及信息的保密义务。

7．乙方职责

7．1负责制订生产实施方案，并按照实施方案组织生产。

7．2负责定制及采购产品零部件。

7．3项目产品的总成本控制在人民币__________元/套内，其中________产品在__________元/套内。

7．4负责项目产品的生产技术、技术升级、技术更新换代及产品质量保证。

7．5与甲方共同制定本项目产品的销售计划，共同进行产品的销售及售后服务。

7．6与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。

7．7对项目部独立帐号中的资金运作进行监督；对项目部独立财务核算及财务文件进行监督、审核。

联营合作协议范本 [篇4]

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，在不改变甲方所有制性质，财政物质资源渠道及隶属关系的前提下，经充分协商，决定双方联合经营沈阳神舟腾飞农业科技有限公司。特订立本协议。

第一、联营宗旨：为了形成强强联合的组织形式、共同应对经营风险，特联合经营企业，以达到协同经营、共同发展并达到双赢的目的。

第二、双方合作方式：

（1）甲方合作投入：

a、甲方以其现有的与xx县杨士岗镇佐户坨社区签订面积为222亩土地使用权（期限从2016年6月1日至2026年12月31日）（见附件）；

b、甲方与杨士岗镇人民政府签订的租赁固定资产合同的全部固定资产（见附件）；

c、甲方在签订本协议之前投入的全部资金及已经建设完工和在建的建筑物；

d、甲方的无形资产，即“沈阳神舟腾飞农业科技有限公司”的名称。

e、甲方尚欠杨士岗镇人民政府的52万租金全部由甲方承担。

f、当乙方投入资金超出人民币壹佰万元以后，如需继续投入，甲方应当按照双方协商再次投入资金的51%继续以现金方式出资。

（2）乙方合作投入：

a、乙方投入资金，具体数额根据需要陆续投入，但是以不超出人民币壹佰万元为限。

b、当乙方投入资金超出人民币壹佰万元以后，如需继续投入，乙方应当按照双方协商再次投入资金的49%继续出资。

3、联营合作期限：

从双方签订本协议时起，至2026年12月31日止。如甲方与xx县杨士岗镇佐户坨社区和杨士岗镇人民政府续延合同期限（或重新就签订承包和租赁合同），甲方与乙方签订的合作协议同样续延。

第三．经营范围：＿＿＿＿

第四．双方的权利和义务：

（１）甲方的权利和义务

a、甲方负责与xx县杨士岗镇佐户坨社区协调该土地用途增加餐饮及农业旅游等项目及甲方保证办理在经营过程中涉及的相关手续。

b、甲方负责派遣一名财务人员（会计或出纳员）；

c、甲方有权利监督乙方的经营管理工作；

d、甲方协调并处理与当地政府及土地出租方发生的相关事宜，甲方办理在经营过程中涉及的相关手续，并保证不影响联营合作项目的经营；

e、甲方不得参与合作项目的管理工作；

f、如超过1000元以上的支出必须经过甲方、乙方或双方的委托的代表人共同签字同意

g、甲方必须按照本协议的约定及时出资，并有在每年年底参与分配利润的权利。

h、甲方保证自己带来的人消费不得要求免单，而且应当以当时的合作项目的最低折扣优惠政策支付现款；

i、甲方保证其在签本协议之前的债务与合作组织无关，并且不得因该债务影响合作组织的正常经营。

（２）乙方的权利和义务

a、乙方任该项目的总经理，负责该经营项目的全部经营管理工作，负责项目人员的招聘、培训和管理及任免等事项；

b、乙方必须保证公司日常1000元以下的支出乙方可以独立行使，如超过1000元以上的支出必须经过甲方、乙方或双方的委托的代表人签字同意。

d、乙方必须按照本协议的约定及时出资，并有在每年年底参与分配利润的权利；

e、乙方保证在负责经营管理过程中，认真负责，不得徇私舞弊，不得挪用该项目的资金和财产，如有重大事项必须及时与甲方协商处理；

f、乙方保证自己带来的人消费不得要求免单，而且应当以当时的合作项目的最低折扣优惠政策支付现款；

g、乙方保证其在签本协议之前的个人债务与合作组织无关，并且不得因该债务影响合作组织的正常经营。

第五．利润分配与风险承担：

a、甲、乙双方每年按照如下比例对该项目的税后利润进行分配：甲方：51％；乙方：49％；双方按上述比例承担公司亏损或风险。

b、合作期间如该土地使用权、地上建筑物被政府征收或中途转让或中途转让无形资产，即包括出售“沈阳神舟腾飞农业科技有限公司”的名称所得资金也应当按照甲方51%乙方49%的比例分配。

第六．公司的经营管理：

该项目的经营方针、重大决策（包括投资计划、利润分配、提留比例、重大人事任免等）采取甲、乙双方协商一致的原则。

乙方负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设经理一人，由乙方担任。

该合作组织的财务会计帐目受联营成员监督检查。

第七、解除联营合作：

a、在合作期内，如双方协商解除本协议，甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产（动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金）并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

b、在合作期间，因甲方的原因导致本协议解除，甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产（动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金）并按照中国人民银行同期贷款利率的四倍支付相应的利息；

c、在合作期间，因乙方的原因导致本协议解除，甲方应当退还乙方投入的全部资金、不动产和动产（动产和不动产按照投入时的账面价款返还现金）不得主张利息。

第八．违约责任：

（1）联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时，每逾期（时间）违约方应缴付应产出资额的20％作为违约金给守约方。如逾期（时间）仍未提交，除累计缴付应交出资额的20％的违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿因违约行为给合作项目造成的经济损失。

（2）联营成员不得中途退出联营，如中途退出，除赔偿造成的全部损失外，另付对方出资额的20％作为违约金。

（3）联营成员如果出现违反合同约定的其他款项，应赔偿合作组织因其违约给合作项目造成的全部损失，并向对方承担以给合作组织造成全部损失为基数的50%的违约责任。

第九．对不可抗力情况的处理：因不可抗力导致本协议无法继续履行，双方应当共同委托审计机构对合作组织的全部财产进行清算，然后按照甲方51%乙方49%的比例进行分配全部资产或承担债务。

第十．本协议经双方代表签字后，如协议中如有未尽事宜，由联营成员共同协商作出补充规定。

第十一．解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，应向合同签订地人民法院起诉）。

第十二．本协议于甲乙双方签字或盖章之日生效。

第十三．本协议正本一式二份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________乙方（签名）：_________

甲方法定代表人（签字）：________乙方身份证号码：

_________年____月____日_________年____月____日

联营合作协议范本 [篇5]

甲方：***有限公司

乙方：***有限公司公司

丙方：***有限公司

丁方：***自然人（新增股东）

戊方：***有限公司（新增股东）

己方：***有限公司（新增股东）

庚方：***名股东姓名或名称（为增资原股东）

鉴于：

（1）***股份有限公司是依照中国法律、法规的规定成立的企业法人，注册资本为人民币***万元，股份总额为***万股；

（2）甲、乙、丙、丁方系***股份有限公司现有股东，甲方持有***股份有限公司***股，占***股份有限公司股本总额的25%，乙方持有***股份有限公司***万股，占***股份有限公司股本总额的14.14%，丙方持有***股份有限公司***万股，占***股份有限公司股本总额的7.1667%，丁方持有***股份有限公司***股，占***股份有限公司股本总额的8.7582%。

（3）***股份有限公司于***年***月***日召开股东大会通过了本协议所指的增资扩股方案；

（4）本协议各方一致同意在满足本协议规定的前提下，认购***股份有限公司增发的股份。

为此，各方经过友好协商，订立如下协议条款：

第1条##定义

除非上下文另有规定，下述措辞在本协议中应有以下意义：

1.1“目标公司”是指拟定向增发的***股份有限公司。

1.2“目标公司原股东”是指甲方、乙方、丙方、丁方，以及不涉及本次增资的在工商行政管理部门以及“高交所”登记注册的股东。

1.3“新增股东”是指戊方。

1.4“增资扩股”是指目标公司增发股份，目标公司甲、乙、丙、丁四方及新增股东出资认购目标公司增发股份的行为。

1.5“增资认购行为生效日”是指目标公司将增持的股份登记于目标公司股东名册之日。

1.6“本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。

第2条##关于目标公司

2.1目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人，其注册资本为人民币壹亿伍仟万（￥150,000,000.00）元。

第3条##增资扩股

3.1根据目标公司***年***月***日的股东大会决议，目标公司总股本拟从壹亿伍仟万（150,000,000）股增加至壹亿柒仟万（170,000,000）股（注册资本由壹亿伍仟万元增加至壹亿柒仟万元）。本次新增股份数为贰仟万（20,000,000）股（增加目标公司注册资本两仟万元），每股发行价格为人民币肆元伍角（￥4.50），合计认缴出资额为玖仟万（￥90,000,000）元，溢价部分列入目标公司资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付。其中：

甲方出资人民币***元，认购新增股份***万股；

乙方出资人民币***元，认购新增股份***万股；

丙方出资人民币***元，认购新增股份***万股；

丁方出资人民币***元，认购新增股份***万股；

戊方出资人民币***元，认购新增股份***万股。

3.2在本协议书生效后，增资认购股东须在本协议第4.1条规定的时间缴清所认缴的出资。

3.3增加注册资本后，目标公司注册资本变更为人民币壹亿柒仟万（￥170,000,000.00）万元，股本总额变更为壹亿柒仟万（170,000,000）股，其股东及股本结构变更情况如下表所列示：

单位：万股

股东名称

持股数量

股权比例（%）

***

***

***%

***

***

***%

***

***

***%

……

…..

……

合计

17000

100%

3.4本协议书生效日至增资认购行为生效日，目标公司现有股东应确保目标公司的资产包括但不限于：

3.5目标公司所属的资产：

3.5.1目标公司的尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利（包括对该合同和协议的修改和补充）；

3.5.2目标公司在其全资子公司、中外合资公司和联营公司中拥有的权益。

3.5.3目标公司依法享有的其他财产权益。

3.6各方同意及承诺，就本协议规定的增资扩股事宜，共同向有关政府主管机关办理批准及登记手续。

第4条##注资

4.1目标公司增资认购股东应分别将认购资金，在签订本协议后三（3分页）个工作日内，付至目标公司指定的银行帐户，增资认购股东缴付的出资付至目标公司指定的银行帐户之当日，目标公司应当向增资认购股东签发旨在证明缴清出资的凭证并将该等股东及其实缴出资情况记载于目标公司股东名册上。增资认购缴付出资之当日，增资认购股东合法拥有本协议第3.3款所述的份额和比例的目标公司股份。

4.2第4.1条所述之指定的银行帐户，是指目标公司在***银行开立的户名为目标公司、帐号为***的银行账户

4.3各方同意，所有增资认购款应该在在本协议签订之日三（3）日内也即***年***月***日前全部到位。

4.4目标公司在收到全部增资认购款后，应在***个工作日提请具有合法验资资格的中介机构进行验资，并在收到中介机构关于此次增资的《验资报告》后***个工作日内向工商登记部门和高交所办理注册资本变更及股东变动的登记。

4.5目标公司应在收到上述《验资报告》后***个工作日内向此次增资后的全体股东换发（或签发）新的《股权证》。

第5条##法人治理结构

有关各方就目标公司增资扩股后的法人治理结构达成下述原则：

5.1董事会为十二（12）名组成，其中独立董事四（4）人；其中，由甲方提名的候选人选举产生的董事应不少于二（2）人，由乙方提名的候选人选举产生的董事应不少于贰（2）人，由丙方提名的候选人选举产生的董事应不少于一（1）人，由丁方提名的候选人选举产生的董事一（1）人，不涉及本次增资的其余股东董事候选人二（2）人，董事长应由甲方提名的候选人选举产生的董事之一担任。

5.2监事会由九（9）人组成，其中由股东担任的监事各六（6）人，由职工大会推举产生职工代表的担任的监事三（3）人。

5.3戊方承诺不派人员进入公司经营班子，不参与日常管理工作。

5.4按本增资协议修改公司章程中总股本、股权结构以及董事会、监事会等方面的内容。

第6条##保证

6.1目标公司新增股东保证：

6.1.1目标公司增资认购股东按本协议注入目标公司的资金是合法拥有的财产，拥有完全、有效的处分权。

6.2目标公司原股东保证：

6.2.1目标公司是依照中国法律合法设立，并有所需的权利和授权拥有和经营其所属的财产，从事其营业执照或组织章程中描述的业务。

6.2.2目标公司的财务报表是依据中国会计准则编制。财务报表公正、真实地反映了目标公司的经营业绩及资产负债状况。

6.2.3除了目标公司有关财务报表已经披露的财务资料，目标公司没有其它必然性和未知的负债和责任。

6.3各方均应保证

6.3.1各方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议能够具有法律约束力。

6.3.2各方签订和履行该协议已经获得一切必须的授权，在本协议上签字的代表有权或已经获得授权签署本协议。

6.3.3各方订立和履行本协议将不会造成各方和目标公司违反：中国法律、法规和政府主管部门的有关规定；各方和目标公司的章程、营业执照或其他有关的组织性文件；各方以及目标公司订立的对其本身或其资产有约束力的任何重要协议和合同，如有违反的情况，各方已经在本协议生效前获得该协议和合同之他方的同意、许可或放弃。

6.3.4本协议所述由各方作出的声明、保证及承诺在所有方面均是真实的和准确的，并没有任何误导成分。

第7条##约定和承诺

7.1对于在增资认购行为生效日之前应予完成而未能完成及在增资认购行为生效日之后完成的与本次增资扩股有关的工作和步骤，各方同意将密切合作，采取一切必要的行动，完成所需的全部法律手续。对于本协议未明确规定而对于增资扩股的全面实施必须予以解决的事项，各方将本着合作的精神，依照公平合理、妥善的原则处理。

7.2除另有约定外，在增资认购行为生效日后，目标公司已做披露并列入其财务报表的债权、债务及或有负债保持不变，由目标公司继续承担，上述有关权利和责任（包括增资前相应的债权债务），目标公司所有股东应按照各自的股份比例承担相应的责任。

7.3各方同意本次增资股东根据本协议第3.3条所述之股份占比享有目标公司的可分配利润，并于***年一月一日起享有股东权益。

7.4目标公司现有股东承诺，将促成目标公司于所有增资款到帐之日起二个月内向原公司工商登记机和高交所关办理完毕全部变更登记手续。若因目标公司自身原因而未能在上述期限内完成相关法律手续，此次增资股东都有权要求目标公司于***年***月***日前退还已缴增资款及相应利息（以同期中国人民银行一年期贷款基准利率为准），目标公司现有股东不得反对。除因政府审批原因等不可归因于目标公司的原因的，目标公司超过此期限（***年***月***日）未履行退款义务外，目标公司应另外支付逾期利息。逾期利息以同期中国人民银行一年期贷款基准利率的三倍计算至目标公司退回全款和全部利息之日。

第8条##违约责任

8.1如任何一方违反本协议，其应向遭受损失的一方或几方或其余各方做出赔偿。但要求赔偿方的任何损失及索赔，应以书面形式向违约方提出，并应附有对引起该损失及索赔的事实及情况的合理而详尽的描述。

第9条##适用法律和争议的解决

9.1本协议的订立和履行适用中国现行有效的法律，并依据中国现行有效的法律解释。

9.2各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起三十（30）日内仍不能通过协商解决该争议，任何一方有权将争议提请原告方有管辖权的人民法院裁决。

9.3除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的继续履行。

9.4本协议部分条款依法或依本协议的规定终止或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

第10条##其他规定

10.1本协议应依照中国法律、法规或有关政府主管机关的规定，由各方共同协助办理有关本次增资扩股的批准手续。

10.2在签署本协议时，各方对有关协议规定的事项所做出的任何口头或书面的约定或承诺均自动失效，并以本协议的规定为准。

10.3本协议只有经本协议各方的法定代表人或授权代表签署书面文件方可修改、补充或取代。

10.4本协议经各方法定代表人或授权代表签署之日起生效。

10.5各方应各自承担其为商谈、草拟、签订及执行本协议而产生的一切费用和开支。

10.6本协议正本一式八（8）份，各方分别持有一（1）份，其他留存目标公司以办理手续之用，每份均具有同等法律效力。

甲方：

代表签字：

乙方：

代表签字：

丙方：

代表签字：

丁方：

戊方：

代表签字：

 

2016联营合作协议合同范本
监理公司之间的联营合作协议 第七篇

 

联营合作协议合同范本

甲方：____________服饰有限公司

乙方：______________服装制造厂

甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方参与乙方经营生产达成如下协议：

一、联营合作的条件

1.乙方以现有厂房____________平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用;

2.甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金，确保乙方正常生产，并提供承接乙方生产任务。

二、联营合作的组织机构

1.联营合作期间，甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人，本协议签订后______日内，由乙方负责办理工商变更登记，甲方予以协助;

2.联营合作期间，乙方的原法定代表人担任____________，负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作，甲方派专业人员协助、监督;

3.联营合作期间，工厂的财务人员由甲方派驻，负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。

三、联营合作的方式

1.乙方按甲方认可的方案，完成厂房的装饰，设备的安装，由甲方验收通过;

2.上述第1款验收通过后，由甲方负责招聘生产人员，并进行业务的培训;

3.甲方负责生产管理制度，岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制，乙方在生产管理过程中必须切实履行;

4.乙方的生产任务由甲方负责提供、承接，未经甲方同意乙方不得擅自承接业务;

5.乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。

四、联营合作的盈利和亏损的分配

1.扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方______%、乙方______%的比例进行分配;如工厂亏损亦按上述比例进行分担;

2.________________________________________________

五、联营合作的期限

联营合作期从______年______月______日至______年______月______日共计______年，联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议，甲方在同等条件下享有优先权。

六、联营合作终止的财产处理

1.联营合作终止后，乙方享有现有厂房、设备的财产所有权;

2.除第1次的财产外，甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。

七、违约责任

1.任何一方擅自终止履行本协议，退出联营合作，应承担违约责任，由违约方向守约方支付____________违约金;

2.乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务，乙方应承担违约责任，向甲方支付____________违约金;

3.因不可抗力致使本协议无法履行，双方均可免除违约责任。

八、争议的解除方式

本协议发生纠纷时，由甲、乙双方协商解决，协商不成可向工厂所在地人民法院起诉。

九、其它

1.乙方承诺在联营合作之前，_____________没有存在债权债务纠纷，如存在债权债务纠纷由乙方单方面承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿;

2.本协议一式______份，双方各执______份，本协议的附件是协议不可分割的一部分，与协议具有同等法律效力。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

联营合作协议合同范本 [篇2]

甲方：__________科技发展有限公司

住所地：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：______________________

乙方：______电子信息技术有限公司

住所地：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：______________________

鉴于乙方拥有___________产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作，乙方也未以任何方式生产和销售本产品；

甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作生产、销售由乙方自主研制的___________产品项目达成本协议，以资共信守。

1．合作内容

本项目合作的内容为：生产、销售由乙方自主研制的___________产品。首批生产________套（其中________系统_____套），以后批产品生产量根据市场销售情况待定。

2．合作期限

_____年_____月_____日到_____年_____月_____日，共_____年。

3．合作体制

在甲方框架内成立由乙方组建，甲方派员监督的________产品项目部，其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立帐户，实行独立核算。

4．知识产权的使用

4．1本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文：__________；英文：__________ 的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。

5．权益平衡

自本协议签订之日起，乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售___________产品。

甲方从合作之日起，按月向乙方提供资金__________万元，持续时间不超过_____个月，且该资金纳入本项目产品的生产总成本。

6．甲方职责

6．1提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币__________万元（以后根据市情况待定）的基本运作资金，在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的________项目部的独立帐户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，并即时派出财务人员管理并建立独立的帐目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。

6．2提供本项目产品必需的生产场地（__________?标准厂房）。

6．3监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。

6．4与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。

6．5与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。

6．6负有对本项目产品的技术、生产及销售等资料及信息的保密义务。

7．乙方职责

7．1负责制订生产实施方案，并按照实施方案组织生产。

7．2负责定制及采购产品零部件。

7．3项目产品的总成本控制在人民币__________元/套内，其中________产品在__________元/套内。

7．4负责项目产品的生产技术、技术升级、技术更新换代及产品质量保证。

7．5与甲方共同制定本项目产品的销售计划，共同进行产品的销售及售后服务。

7．6与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。

7．7对项目部独立帐号中的资金运作进行监督；对项目部独立财务核算及财务文件进行监督、审核。

8．项目资金支配权限及销售收入的支配

8．1为不影响项目产品的生产及销售进程，项目产品生产和销售所需的当前资金先由项目部负责人提出，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付。

8．2项目生产、管理及销售人员的每月工资经项目部负责人根据预先核准的人员和数额核实后，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付，并纳入项目总成本。

8．3项目生产、管理及销售人员的差旅费及招待费等由项目部负责人核准后，经甲方本项目指定负责人核实后即行支付，并纳入项目总成本。

8．4项目产品将全部以甲方名义对外销售及结算。销售及售后服务的全部收入必须进入________项目部所开列的独立帐户内。

8．5甲方不得随意抽回初期投入基本资金，货款回笼的资金在确保本项目产品的持续生产、销售及售后服务的前提下，在征得乙方的认可后，甲方可以逐步收回初期投入的__________万元基本资金。增值部分资金必须经过乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同签字、认可后方能动用（包括本项目的利润分配等）。

8．6甲、乙双方其同制订本项目产品的销售价格及税务策略。

8．7指纹产品项目部所有财务文件需经乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同审核、签字后方能生效。

9．利润分配

9．1本项目和税 后利润核算时间以年度为单位。

9．2本项目的税后利润分配的前提为：在甲方收回初始投入资金（按实际投入资金）的_____%（以帐面统计为准）后。

9．3本项目的税后利润分配比例为：甲、方双方各占_____%。

9．4甲、乙双方每期所得的利润扣除_____%留作本项目发展基金外，其余_____%应及时划入各自帐户。

10．协议的终止、解除

__________________________________________________________

11．争议的解决

甲乙双方如有争议，则双方友好协商；如不能解决，则提请________市仲裁委员会仲裁。

12．违约责任

任何一方违约，应赔偿另一方由此所受的全部损失（直接和间接损失）。

13．其他事宜

甲乙双方如有未尽事宜，可另行订约；合作期满后，在同等条件下，甲方有优先的合作权和续约权。

14．法律效力

本协议一式四份，同具法律效力，甲乙双方各执二份，经双方法定代表人委托人签字盖章后生效。

甲方：_________科技发展有限公司

公司盖章：_____________________

法定代表人：___________________

委托人：_______________________

____________年______月_______日

乙方：_____电子信息技术有限公司

公司盖章：_____________________

法定代表人：___________________

委托人：_______________________

____________年______月_______日

 

2016超市联营合作协议
监理公司之间的联营合作协议 第八篇

 

超市联营合作协议

授权方（以下简称甲方）：；经营方（以下简称乙方）：合作协议合同；本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目；第一条经营区域：；甲方授权乙方的经营区域为；第二条合同期限：；合同有效期自月月日止；第三条甲、乙双方的权利和义务：；3.1甲方向乙方提供由非透明玻璃围成不低于100；作间，水、电线路等固定设施；3.2在合同生效之日起三个月内甲方除按实数收取水；起，甲方按当月

授权方（以下简称甲方）：

经营方（以下简称乙方）： 合作协议合同

本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目。为明确甲、乙双方的责、权、利，本着真诚、自愿、平等、互惠互利和共同发展的原则，为共同拓展市场，特订立以下合同：

第一条 经营区域：

甲方授权乙方的经营区域为

第二条 合同期限：

合同有效期自 月月日止。

第三条 甲、乙双方的权利和义务：

3.1 甲方向乙方提供由非透明玻璃围成不低于100平米区域。并配备吊顶，空调，洗手工

作间，水、电线路等固定设施。

3.2 在合同生效之日起三个月内甲方除按实数收取水电费用外不扣点不收取管理费，次月

起，甲方按当月营业额的10%收取乙方联营费。如当月营业额达到1万五千元时则甲方按当月营业额的15%收取乙方联营费。如当月营业额达到2万元以上则甲方按当月营业额的20%收取乙方联营费，双方协商联营费率不超过20%。

3.3 乙方需交纳进场保证金一万五千元，在出现下列情况之一时，甲方需向乙方全额退还

保证金。

3.3.1 乙方经营满一年。

3.3.2 乙方正常经营并超过15%缴纳联营费满八个月以上。

3.3.3 甲、乙双方协商一致可终止合同的（除扣除相关费用外，剩余款项可全额退还）。

3.4 乙方所经营项目为卖场经营范围内中的一项，故无需独立办理营业执照，无需交纳

各项税收。并保证合法经营则甲方协调处理外部关系。

3.5 乙方必须在所属区域经营没有甲方书面同意不得超出经营区域和经营范围，甲方统一

管理并有权制止非法经营或经营与本协议以外的项目。甲方为乙方做好宣传活动，乙方做好配合与后期服务。

第四条 结算方式

甲方于次月15日之前向乙方按实际销售额结算上月营业款。

第五条 合同终止

5.1 任何一方违反本协议的，除赔付守约方的所有损失外还有权单方面解除合同。

5.2 合同在有效期内经甲乙双方协商一致终止，甲方必须在终止后30天内付清乙方所有

营业款及其他一切应付款项。

5.3 合同到期后，在同等条件下乙方为第一优先续签方。双方续签协议，合同期满后，双

方无合作意向，合同正式终止。

第六条、其它注意事项：

6.1 若无乙方书面同意签定或本人授权，甲方不得将任何款项及货物借给乙方工作人员；

否则，因此而造成的任何损失，均由甲方承担，乙方概不负责。

6.2 若无乙方书面同意或本人授权，乙方工作人员任何承诺均视为其个人意向，不代表乙

方公司立场。

6.3 甲方必须将货款汇入乙方财务部门指定的账号；否则，由此造成的任何损失，均由甲

方承担，乙方概不负责。

6.4 如乙方连续三个月以上营业收入低于1万元，甲方可按8%收取乙方联营费。

第七条、争议及仲裁：

7.1 本合同之前所有其它约定与本合同相抵触的，一律以本合同为准。

7.2 若在履行过程中发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，若无法协商解决的，交由甲

方所在地人民法院判决。

第八条、本合同效力：

8.1 本合同正本壹式贰份，经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后正式生效，甲、

乙双方各执壹份。

8.2 本合同未涉及事项，经甲、乙双方协商签订后，作为本合同附件与本合同具有同等法

律效力。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 地 址： 地 址：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

超市联营合作协议 [篇2]

甲方：

联系地址：

乙方： 身份证号码： 联系地址： 联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方友好协商，就乙方申请运营甲方旗下校园风网上超市及相关业务等，达成本合同条款如下：

第一条：合作目的

1、互惠互利，优势互补，资源共享，实现共赢；

2、凝聚人气，共同发展校园消费市场；

3、提升校园风品牌的知名度和影响力，塑造品牌美誉度，扩大市场范围。

第二条：合作内容

1、甲方授权乙方在 市 高校 内进行校园风网上超市的独家运营，并且经甲方允许可以使用甲方提供的商业名称、商标、服务标准以及相关宣传品等；

2、乙方在区域内享有独家经营权并享受校园风区域保护政策及优先加盟当地其他高校的政策。

第三条：甲方的权利与义务

1、 合同生效三天内，甲方负责为乙方开通分站，并规定统一网站后台使用权限，按照乙方的需求保证网站前台后台的正常运行，并做好相关的技术工作；

2、 甲方提供全国联盟站统一的基于网络的绩效管理办公系统；

3、 甲方有权对乙方的运营管理等各方面提出修改意见；

4、 如乙方运营出现长期亏损，乙方在甲方规定的期限内(60天)，未按照甲方指示解决问题即不能正常运营的情况下，甲方在该区域内将有权另选合作伙伴，同时扣除乙方交纳的网络服务费并取消乙方的资格及所享受的权利；

5、 甲方有权保留对网站系统的修改权和解释权，如网站程序出现问题，造成网上超市不能正常经营，甲方须在接到信息反馈后24小时内解决该问题。

第四条： 乙方的权利和义务

1、 乙方获准在授权范围内享有甲方网站系统的使用权及网上超市经营权，并且独自享有本地校园风网络广告业务的所有收入。

2、 乙方在自主运营，自负盈亏的前提下，要严格遵守国家有关法律法规及甲方的各项规章制度，如违反，责任乙方自负；

3、 乙方应按时出席甲方召开的网络会议和接受甲方的各项工作的网络培训；

4、 乙方在网上超市运营中要严格规范操作程序，所有的商品销售一律在电脑系统 。

超市联营合作协议 [篇3]

甲方：xx-xxx有限公司

乙方：

为投资经营超市商场，甲、乙双方经平等协商，依据我国《合同法》的规定，达成如下合作协议：

一、合作经营项目：xx-xxx购物中心

二、合作经营的场所：位于________，以甲方所选定的经营场所为准。

三、合作经营的期限：合作经营期限为____年，自______年___月___ 日始起至_______年___月___日止。的合作期限以甲方的经营期限为准。

四、投资比例及方式

1、本协议项下的合作项目的投资总额估算为：_______万元，甲方对该项目投资________万元，占总额的___%；乙方的投资方式为：___

（1）乙方对该项目投资________万元占总额的___%。此笔资金为贷款由甲方支付利息，每月利息1%元。根据乙方自愿及经营需要，乙方的投资可以转为原始股份，参与经营、分红。（债转股需签订协议）

（2）乙方可以对该项目投资________万元占总额的___%，以加盟连锁形式进行经营。（需签订加盟经营协议）

（3）乙方可以对该项目投资________万元占总额的___%，以承包租赁门店、广场内区域等业态进行经营。(需签订承包租赁合同)

（4）乙方可以对该项目投资________万元占总额的___%, 担任艾伊斯克生态广场总经理进行经营管理。

2、乙方根据甲方商场的开办进度及甲方通知，将前述资金交给甲方，则视为乙方在本协议项下的投资款已到位。甲方收到乙方投资款后，应出具收款凭证，并专款专用，不得将乙方投资资金滥用或挪用。

超市联营合作协议 [篇4]

甲方：

乙方：

为投资经营超市商场，甲、乙双方经平等协商一致，特依据我国《合同法》的相关规定，达成如下合作协议：

一、合作经营项目：沂水县综合超市商场。

二、合作经营的场所：位于沂水县城，以甲方所选定的实际经营场所为准，

三、合作经营的期限：合作经营期限先暂定为年，自x年x月x日始起至x年x月x日止。实际履行的合作期限以甲方的实际经营期限为准。

四、双方的投资比例

1、本协议项下的合作项目的投资总额估算为：万元，由甲方对该项目投资60%的经营资金：万元，其中由甲方从自己所占60%股份中给予乙方不超过总投资10%的投资股份，同时由乙方对甲方按不超过总投资10%的标准投入经营资金：万元。

2、乙方根据甲方商场的的开办进度及甲方通知将前述所需资金交给甲方，则视为乙方在本协议项下的投资款已实际到位。甲方收到乙方投资款后，应出具相应收款凭证，并保证专款专用，不得将乙方投资资金滥用或挪用。

五、双方的权利与义务

1、本协议签订后，甲方即开展投资建设，尽快组织生产经营，并负责对外签署租赁合同及办理工商登记等手续。

2、本协议签订后，乙方即协助甲方考察寻找经营场所，帮助甲方尽快投资经营。

3、甲方投资生产后，在乙方出资到位的情况下，甲方从自己所占60%股份中给予乙方不超过总投资10%的经营股份，并聘任乙方担任甲方商场的经营经理。

4、甲方商场经营投产后，乙方的生产经营管理活动对甲方负责，接受甲方的领导。若经营亏损则由乙方承担与投资比例相一致的不超过10%的经营责任。

六、利润分配：

甲方根据乙方不超过10%的经营股份，按年度与乙方结算乙方利润分配额，并按甲方商场月销售额(烟草及利润额低于5%的商品的销售额除外)的千分之一享受经理报酬和待遇。

其他约定事项：

本协议未尽事宜，双方可协商制定补充协议予以明确。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各持壹份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

签约日期：年月日

超市联营合作协议 [篇5]

甲方：广西xx-x超市有限公司

乙方：

第一条 协议目的

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方负责xx单位（下称为“第三方”）内部超市承包经营项目事宜，达成本协议。

第二条 甲方的权利与义务

1、甲方对乙方于本协议约定的经营活动有监督和指导的权利。

2、甲方享受利润分成。无论商品统一由甲方采购或配送还是由乙方自主采购，甲方享有该商品进货价的 %的获利空间。

3、根据乙方业务需要，甲方必须配合乙方，如向乙方提供营业执照、资质等材料。

4、保证配送的商品质量符合国家标准,如商品发生残缺、损坏、霉变、过期等质量问题，甲方及时调换同类合格商品。

5、甲方负责该经营业务的账务处理。

第三条、乙方的权利与义务

1、乙方有商品采购自主权，所采商品必须证件齐全，质量由乙方承担一切责任。

2、乙方有权根据实际情况制定商品的零售价格，经营上实行本项目内部独立核算，自负盈亏。对支付完甲方采购及配送的商品款项及约定的扣点税费后的余额有自主支配权。

3、乙方负责经营场所的装修、设施设备、资金、员工工资、区域内运输费用及其他运作资金。

4、乙方协助、配合甲方财务工作。乙方或乙方指定人员有权审查和核对该经营业务账务。

5、乙方在此协议中约定的经营活动不得超出甲方经营许可范围。

第四条 款项结算

1、甲、乙双方按月结算货款。每月的10日前双方核对上月账目，将桷保第三方按时把全额货款汇到甲方指定账户，超过规定期限的，由乙方直接支付。在第三方的结算款到账后，甲方一次性扣除上月由甲方采购及配送的商品货款。同时可扣除甲方享有该商品进货价的 %的获利空间以及约定的扣点税费，其余款额为乙方所有。

2、甲方承担统一采购和配送的商品到乙方指定仓库内的运输和卸货费。

3、乙方自主采购的商品，甲方可以协助运输，运输费用由乙方负责。根据乙方在采购中与供应商的协定，如乙方未及时付出货款的，其结算方式参考第四条第1点。

4、甲方在收到第三方汇给乙方的营业货款后，应在完善财务手续后三个工作日内，将扣完甲方应得商品款项及约定的扣点税费后的全部的余款全额支付给乙方。

 

2016公司旅行社合作协议
监理公司之间的联营合作协议 第九篇

 

公司旅行社合作协议

甲方：莆田康辉旅行社有限公司（以下简称甲方）

乙方：福建凤凰旅游汽车有限公司（以下简称乙方）

为强化安全生产责任，确保旅游团队接待用车的质量以及用车安全，甲乙双方友好协商，本着安全生产、互惠互利、诚信经营的原则，就旅游团接待用车事宜达成如下协议：

一、 乙方的资质：

乙方必须是经道路运输管理部门批准，具备合法旅游客运、旅游包车客运资质的企业。乙方承诺并保证所提供的旅游接待车辆均符合旅游营运安全法定标准与保障人身、财物安全的标准。乙方在签订本协议书时应向甲方提供以下资质证明：企业《道路营运许可证》、企业《营业执照》、车辆的《车辆行驶证》、《道路营运证》、以及法定要求机动车辆保险单（乘客座位责任险、第三责任险）等相关文件的复印件（加盖公章）；乙方保证所提供的以上文件复印件真实可靠：如乙方提供虚假的证书与凭证，由此引发的法律责任由乙方负责。乙方并承诺，在本协议书履行期间，其维持前述资质与要求。

二、 双方的义务与责任：

1. 甲方保证在日常的业务中，在同条件下优先使用乙方的车辆；逢黄金周或其他重大接待时，乙方有义务优先保证甲方的用车计划。

2. 乙方必须建立完整的车辆安全管理制度，提供用于接待的旅游车辆，必须按照有关规定进行维护和保养，确保车辆始终处于良好的安全状态，在团队接待前车辆进行全面的检查，严禁故障运行。乙方确保车辆驾驶员系公安等部门登记在册的并由丰富驾驶经验及符合车辆驾驶资质的人员，并持有上岗证。

3. 乙方提供给甲方的旅游接待车辆，必须是属于乙方登记备案在册的符合旅游营运资质要求的旅游营运车辆；如乙方在车辆安排过程中提供非乙方的车辆用于接待甲方团队，乙方必须事先告知甲方，在征得甲方同意后方能用于接待，且向乙方提供车辆的旅游汽车公司应与乙方签订有至少在资质及有关人身，财物安全保障方面与本协议书相同标准与要求的协议。乙方有义务将此等公司的与相关资料报备甲方，并对资料的真实性负责。如乙方未按照本协议要求而提供非营运资质或不符合安全保障要求的车辆用于接待甲方的旅游团队，一经发现，甲方有权扣除车款，直至解除本协议，且由此造成的一切刑事、民事、经济责任由乙方承担。

4. 甲方应按照双方约定的工作日内向乙方预定拟使用车辆。甲方以书面传真形式向乙方发出预约，在预约单中注明拟使用车辆型号、乘坐人数、服务要求、团队行程，如甲方行程发生变更或取消应及时通知乙方。

5. 乙方应向甲方提供优惠价格，双方约定的车辆使用价款（以下简称用车费用）含过桥过路费、停车费、高速公路通过费、驾驶员费用等。甲方团队长途如

由高速公里路段必须行驶高速公路，乙方不得以任何理由减低服务标准，团队在外过夜驾驶人员的住宿费原则上由甲方负责。

6. 甲方有权要求乙方按照行业服务标准做好旅游团队的接待工作，经双方确认用于接待的车辆、用车时间、车型、车况，乙方在未征得甲方同意时不得更换、顶替。乙方提供的接待车辆在接待过程中不得套团或换车，遇黄金周或旅游旺季、重大接待任务期间乙方车辆调度紧张时，乙方应事先将有关情况告知甲方，甲方应视实际情况配合乙方调整接待计划；经双方确认的团队，如乙方违反以上约定造成团队投诉时，造成的损失由乙方承担。

7. 乙方的司机应按照管理部门的要求持证上岗，上团时应着装整洁、文明接待：接待过程中如遇到乙方车辆、驾驶人员原因引发的旅游团队投诉，双方应及时沟通，经查实属于乙方责任的，由此引发的经济和名誉损失由乙方负完全责任，如在团队接待过程中乙方驾驶人员未能按照行业规范提供接待服务的，甲方有权要求乙方及时调换并弥补损失。乙方车辆驾驶人员与乙方之间的雇用关系，不因本协议的签订和履行而发生任何改变。乙方车辆驾驶人员的工资报酬及福利待遇等，由乙方自行负责解决和承担，并且不因此影响本协议书所述用车费用的计算与支付。

8. 乙方应按照营运部门和交通管理部门的要求，教育驾驶人员树立安全第一的观念，并严格审核驾驶人员的资质，高速单乘600公里以上路程，乙方应派两名驾驶员，驾驶员必须在规定时速内驾驶，不得超时驾驶，疲劳驾驶，预防和杜绝事故的发生。

9. 乙方应全权负责提供的车辆正常安全营运，并对此承担全部责任，因乙方的原因或甲方以外的原因而发生安全事故、抛锚、漏接、车辆被查扣等造成的经济损失，由乙方负责赔偿。乙方应当对运输过程中游客的伤亡承担损害赔偿责任，但伤亡是由游客自身健康原因造成的或者是游客故意重大过失造成的除外。乙方驾驶员过错造成游客随车物品遗失、损坏、乙方应赔偿实际损失。

10.双方的工作人员应按照双方的管理制度共同配合，不得因个人原因影响团队的接待质量，遇有任何问题应及时报告双方调度人员，由双方调度人员协调处理，如是甲方人员未按行业规范提供履务的，乙方驾驶人员应及时通过乙方向甲方投诉，经甲方查实后，按照甲方的规章制度给予严肃处理。

11.乙方不得私下给甲方操作人员回佣、好处或以其他形式贿赂甲方操作人员，甲方一经发现乙方以不正当方式争取业务，甲方有权解除本协议，由此所致损失由乙方承担。

12.为确保接待质量，甲方的团队未安排购物的，不得到购物点购物；有安排购物点的团队按行程计划执行，团队购物点的安排必须是甲方计调人员指定的购物点，双方的随车工作人员不得安排团队进入非甲方指定购物点购物，如

违反约定造成的损失由双方相关人员承担，在接待过程中，双方的工作人员不得随意增加甲方派团单以外的旅游景点和其他旅游项目，如遇客人临时提出增加景点或其他旅游项目，团陪人员应率先各自告知双方调度人员备案，按照有关程序办理相关的手续后方可执行。

13.甲方有义务按照双方约定在规定的条件与期限内及时将用车费用付给乙方，不得无故拖延，乙方按照有关规定向甲方提供前述费用的符合法律要求的并经甲方认可的正式租车发票。

三、 操作方式：

1.甲方工作人员以传真方式向乙方传去派车单，乙方须及时在派车单上回复，确认车型、车号、司机姓名、联络电话和用车费用

2.乙方调度人员：林烜

联系电话：0591—83756771 13960777144 传真：0591—87879039

四、结算方式：

1.乙方须提供符合法律要求的并经甲方认可的正式发票结算。

2.结算方式为月结，乙方结算人员应在每月底凭与甲方确认的派车单与甲方核对无误后，由乙方开具前述正式发票。甲方将于乙方对帐无误后一个月内凭前述正式发票将费用转入乙方账户。

五、本协议自双方签订之日起生效，未尽事宜可由双方协商解决。甲方有权根据自身经营情况或本协议的履行情况，在必要时解除本协议。乙方特此予以同意，并放弃就此对甲方的补偿或赔偿请求，但尚未结满的用车费用应及时结付完毕，甲、乙双方特此明确，本协议书的签订与履行，不构成也不应被理解成双方之间存在合伙关系，不能成为被要求共同或连带承担责任的依据。

本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署后执行：执行过程中如遇未尽事项，双方可协商解决并签署补充协议作为本协议的附件。

本协议执行时间2016年1月1日至2016年12月31日为期壹年。

甲方：莆田康辉旅行社有限公司（盖章） 乙方：福建凤凰旅游汽车有限公司（盖章）

甲方代表签字 乙方代表签字： 电话： 电话：

传真： 传真： 地址： 地址：

日期： 日期：

公司旅行社合作协议 [篇2]

甲方：**区百货大楼有限公司

唐山市**区百货大楼有限公司**购物广场

（以下简称甲方）

乙方:（以下简称乙方）

为共同发展旅游事业,加强商业与旅游业合作,保障旅客在旅游活动中的切身利益，为消费者提供最大优惠及安全，甲乙双方本着友好协作,互惠互利的原则,就双方组团旅游事宜,达成如下协议:

一、本次旅游项目：**两日游

二、本次旅游期限：20**年4月*日—20**年5月*日

三、本次旅游由甲乙双方共同承办。

票价为人民币：每人100元/次，费用包括往返空调大巴，二正一早用餐，4—6人/间宾馆住宿及景点门票，旅游安全人身意外伤害保险。

四、双方权利及责任：

1、甲方应积极宣传组织客源，全力推荐本次旅游项目。

2、甲方以发放旅游代金券的形式负责向乙方提供旅游客员，委托乙方组团出游，旅游代金券票面为：65元，由甲方向游客发放，乙方负责向游客收取甲方所发放的旅游代金券，并再向游客收取每人/次35元现金，乙方承担本次旅游全程项目的落实及责任。甲方不承担任何费用及责任。

3、乙方负责与游客协调或签订具体出游时间及相关事宜。

五、结算：本次旅游活动期限结束，由乙方财务人员按乙方所收取

的代金券数量向甲方按每张5元结算，65元代金券自行作废。

六、违约：乙方如有违约，需向甲方交纳违约金5万元。

七、其它条款：。

八、本协议未尽事宜由双方协商解决。

九、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签订之日起生效。

甲方：唐山市**区百货大楼有限公司乙方：

唐山市**区百货大楼有限公司

**购物广场

地址：地址：

电话：电话：

代表：代表：

签订日期：

 

监理公司之间的联营合作协议相关热词搜索：企业联营合作协议 工程联营合作协议