水电安装合同范本2015

导读：　水电安装合同范本2015篇一《2015水电安装合同范本》 ...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《水电安装合同范本2015》，希望能帮助到你。

水电安装合同范本2015篇一
《2015水电安装合同范本》

水电安装施工承包

合 同 书

工程名称：

发包方：

乙 方：

签订日期： 2015年 月 日

建筑水电安装工程承包协议书

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的

原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一．工程概况

工程名称： 工程地点： 施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程， 结构类型：

二、乙方进场人数（附名册）

乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求

（一）开工日期： 2015年 月 日

（二）总（日历）工期： 个月

（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

（二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。

2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

（三）计价方式：

1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2013年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2013年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2013年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2013年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

3﹑人工调差按总承包合同执行。

4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

6、材料送检费用由乙方负责。

五、工程要求：

甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和

施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

8.保修期为一年。

（二）工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

（三）成本控制要求

1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

（四）安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

六、付款方式

进度款支付按照月进度实施

1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。

2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。

水电安装合同范本2015篇二
《2015水电安装合同范本》

水电安装施工承包

合 同 书

工程名称：

发包方： 四川革文建筑工程有限公司

乙 方：

签订日期： 2015年 月 日

建筑水电安装工程承包协议书

承包方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：君悦花园5＃楼 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一．工程概况

工程名称： 君悦花园5＃楼

工程地点： 南充市嘉陵区安福镇

施工内容：图纸范围内所有室内外排水、排污，电线管(含材料)顶板内预埋安装工程， 结构类型： 底一框、砖混结构 发包方（简称甲方）： 四川革文建筑工程有限公司

二、乙方进场人数（附名册）

乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求

（一）开工日期： 2015年 月 日

（二）总（日历）工期： 个月

（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围

（一）承包方式：

1、排水、排污部份只承包人工费，(含预埋、预留、安装、辅助机具等) 所有管道均接至市政管网或化粪池止。

2、室内顶板强电管网、线盒部份(仅限设计图纸中照明顶灯在楼板中的线管、线盒)，包工、包材料(￠20B管)、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

（二）承包范围：

1君悦花园5＃楼,图纸范围内的所有室内的排水、排污、强电顶板管网、线盒安装工程（部份项目包工包料）。

2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

（三）计价方式：

1﹑采用固定价格合同：按建筑面积每平方米2.4元计价(以测绘面积为准) 。

五、工程要求：

甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

8.保修期为一年。

（二）工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

（三）成本控制要求

1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

（四）安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

六、付款方式: 进度款支付按进度实施

1、乙方工程进度到主体完工后，甲方在次月5号前支付乙方总价款的50%的工程款。

2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程总款的47%。

3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。

4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。

5、签订合同后，乙方向甲方付质量保证 元，在三个月内一次性返还。

七、违约责任处理

（一）凡出现以下情况均视为违约：

1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；

2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；

3.其他造成工程各种损失的过失行为；

4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

5.不服从甲方的管理。

（二）违约处罚

1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款2000～5000元。

（三）其他奖惩约定

发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

九、附则：

（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。

（二）水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。 （三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。

（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。

甲方负责人： （签字）身份证号码：

乙方负责人： （签字）身份证号码：

签订日期： 年 月 日

水电安装合同范本2015篇三
《4、水电安装承包合同(2015年最终版)》

水电安装分项工程劳务承包合同

工程承包人：______________________（以下简称甲方）

劳务分包人：______________________（以下简称乙方）

根据甲方与公司签订的《建设工程施工内部经济承包合同》。为加强内部施工管理，提高工作效率，增加经济效益。本分项工程实行劳务内部经济承包。在遵循自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上，双方就劳务承包事项，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。

一、 工程概况

1、工程名称：

2、结构类型：高层住宅楼，框架剪力墙结构。

3、工程地点：

二、承包范围及工作内容：

1、承包范围： 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、地库、开闭所，综合商业楼、幼儿园，涉及到现场的所有水电安装、消防、暖通分项工程。

2、工作内容：甲方提供主材、配件、辅材含：【透明胶带、绝缘胶布、图纸一套、铁钉、铁丝、焊条】、起重设备、现场用水、电送至三级配电箱。乙方应具备：三级配电箱以下所有的电缆、电动工具、手持电动工具、机电设备、打压设备、卷尺、检测设备、活动脚手架、叉梯等。半成品的加工、制作、运输、安装。办公区、生活区、施工区、施工现场临时用水、电的安装与拆除。注：工作内容局部不详的也可参见施工项目招标文件补疑”

3、避雷、消防等检测由乙方组织，费用由甲方承担。但由于乙方施工时未按图纸设计及相关规范要求，导致检测不合格所产生的二次检测费用由乙方负责。

三、承包性质：包工不包料。

四、承包价格：完成第二条“承包范围及工作内容”事项。

主楼1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#及开闭所、商业楼、幼儿园、地下车库每平方米综合单价人民币 元。超出图纸设计范围内的工程增减量事宜，根据所报造价增减乘以下浮系数。（建筑面积计算参照建筑设计说明中的“主要技术经济指标”）

【注：劳务综合单价是指完成施工图纸中（含变更）本合同所规定和承包范围工作内容的全部所需的人工费、中小型机具费、现场经费、管理费、利润、赶工费、措施费、季节性施工增加费、安全文明施工费、超高降效费、夜间施工费、差旅费、劳动保护费、危险作业意外伤害保险费、已完工程成品保护费，各种风险及各方面因素影响的误工费、窝工费、待工费和施工期间的物价上涨因素等全部费用。】综合单价均为一次性闭口价。承包综合单价不因任何原因而作调整。

五、工程质量：按甲方与工程总包人签订的《建设工程施工合同》中质量标准规定执行。结构质量评定必须达到优质结构。主体结构隐蔽工程验收必须一次通过，优良率100%。

1、乙方必须严格按照设计图纸及变更、按照施工规范、技术交底进行作业，当设计

图纸及变更、施工规范、技术交底相互不一致时，应按照质量要求较高的进行施工。

2、乙方必须严格按照质量验收标准进行自检。自检合格后报甲方通知项目部组织验收，验收合格后，方可进行下道工序施工。

3、乙方在施工过程中所发生的质量问题，由乙方负责返工处理，并承担一切损失费用。因质量问题受到业主、监理部、项目部批评或罚款，由乙方全部承担。（每接一次质量整改意见通知单，罚款500元）。

六、工期要求：

乙方投入的人力、机具等必须满足施工进度需求，并严格按照项目部所制订的月进度计划、周工作计划和节点控制计划日期、时间执行。否则，因自身原因延误工期应承担因违约受到对进度的罚款。

七、材料 管理：

1、乙方应派专人进行材料预算，并向甲方提供明确、清晰、完整的材料报批单，并按构件的名称、型号、规格、使用部位分类统计，每施工段的包料料单应在该施工段施工前10天上报甲方审核、修改。当料单审核通过后，由水电审核人员和水电仓管人员共同根据下料进行分类、分型号统计汇总，而后报甲方材料部门进行采购。（材料不得积压、仓管员应严格按照《仓管的规章制度》执行）

2、 对劳务发包人提供的材料按照现行的2000年《全国统一建筑工程基础定额2000安徽省综合估价表》定额含量控制材料用量，超过定额含量消耗部分由乙方按照承包人购买价的120%承担。

3、钢筋用量以图纸设计标注和变更增减数量为准，分包人实际使用量不得超过《全国统一建筑工程基础定额2000安徽省综合估价表》的消耗量，超出部分由乙方按钢筋市场价的120%承担。

4、对工程承包人提供的材料，施工过程中若发现将长料变短料、短料变废料的浪费现象，将给以乙方3倍材料购买价的罚款。

5、对不符合要求或甲方指定的产品乙方有权拒收，所产生的损失甲方承担经济责任。

6、甲方提供的材料进场，应提前安排乙方进行卸货，同时乙方有人员对此货办理交接手续，货物应按项目指定位置堆放、码放整齐。所码放的货架自行搭设，不计费用。材料堆放必须符合施工施工平面布置图和项目部的文明施工现场的要求。违规码放或堆放不齐一次付款200元。甲方废弃材料，乙方无权处理。乙方必须做到工完、料尽、作业面清。

八、安全文明：确保施工全过程安全无事故发生。

1、乙方必须服从现场安全生产、文明施工管理，严格执行甲方《安全生产、文明施工违规违约处罚》规定。积极配合甲方做好一切创建工作。如因乙方人员违规、违章、违反劳动纪律而导致安全事故的发生，乙方必须承担一切责任（包括经济和法律责任）。

2、乙方必须积极配合甲方及时做好工人进场上岗前的安全教育，做好实名制管理工

作，全体度必须签订安全生产责任书。

3、若乙方不服从管理，甲方有权视情况单方面终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

九、劳务报酬支付方式：

乙方自愿垫资地库±0.000施工到结构完成，地库±0.000结构完成后甲方支付乙

方已完工作量 60%的劳务款。单体每十层甲方按乙方已完成工程量50%支付劳务款；主体结构验收通过后甲方按乙方已完成工程量 75%支付劳务款；单体工程全部竣工、验收合格、交付完毕，档案备案资料整理完毕后两个月内付至工程量价款 85%，整体工程综合验收合格后二个月内付至总价的95%，剩余5%质保金待总包人支付时付清（无息）。

十、劳务人员工资发放

1、在甲方付乙方劳务款项后，乙方必须保证本班组工人工资的优先支付，否则，由此引起的一切纠纷，乙方自行处理，甲方不承担任何责任。每次支付劳务款前，乙方应及时将工人工资发放表（需工人本人签字和按手印原件）、用工合同、劳务人员名单、三级教育等报劳务办，同时按照国家对农民工工资发放政策的相关要求提供相应材料。否则，甲方有权不支付乙方工程款。

2、乙方应严格按照承包人制定的施工主节点工期计划、月进度计划及周进度计划，

合理组织劳动力施工，若因乙方自身原因导致不能按时完成主要节点工期计划或月进度

计划时，影响劳务分包人对甲方支付进度款款，乙方应承担全部责任。

3、乙方必须建立上岗劳务人员花名册档案，乙方上报务工人员花名册时应附所有人员身份证复印件，详细记录进场上岗和退场日期。实行实名制考勤，乙方每月必须上报考勤表，并保证其真实性和人员的完整性。乙方必须及时做好进场人员的劳动合同签订和三级教育工作，当劳务人员发生变动时，应及时解除或新订劳动合同。

4、每次办理付款手续前，乙方必须凭施工人员签字齐全的否则，不予办理劳务计价款支付手续。

5、凡不办理安全教育登记手续的人员，甲方不视为乙方人员。所发生的安全事故，经济纠纷，一切责任由乙方负责，与甲方无关。

6、甲方满足本合同付款条款时，乙方全体人员不得以任何借口停工或向有关劳动主管部门投诉。每发生一次甲方将给以乙方2万元罚款，且一切后果由乙方负责。

十、甲方权利、责任和义务：

1、负责与监理单位、项目部联系和协调工作，督促乙方按质量标准、施工计划完

成施工任务；

2、负责提供乙方务工人员宿舍；

3、及时供应施工所需材料；

4、按总包人要求对乙方进行施工质量、技术和安全生产、文明施工教育交底工作，并进行检查和督促。

5、督促对乙方施工过程中出现的质量问题、工期延误、安全文明施工违规行为等

相关事宜进行整改。

6、协助乙方办理本地区暂住证，费用由乙方自理。

7、按时审核乙方月完成的工程量。

水电安装合同范本2015篇四
《2015安装合同范本》

水电安装施工承包

合 同 书

工程名称：

发包方：

乙 方：

签订日期： 2015年 月 日

建筑水电安装工程承包协议书

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工

程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程 工程承包给乙方施

工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一．工程概况

工程名称： 工程地点：

施工内容：

结构类型：

二、乙方进场人数（附名册）

乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求

（一）开工日期： 2015年 月 日

（二）总（日历）工期： 个月

（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

（二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程（包工包料）。

2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

（三）计价方式：

1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2013

年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2013年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2013年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2013年四川省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，

则按有关政策性文件执行

2﹑材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。

3﹑人工调差按总承包合同执行。

4、甲方按照水电安装工程总造价下浮8%支付给乙方。

5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。

6、材料送检费用由乙方负责。

五、工程要求：

甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和

施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

8.保修期为一年。

（二）工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

（三）成本控制要求

1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。

5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

（四）安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

六、付款方式

进度款支付按照月进度实施

1、地面工程修建至二层之前（包括地下室），由乙方自行垫资；地面工程修建至二层时，由甲方在15天之内支付乙方所有已完工程量的80%。

2、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的80%的工程款。

3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收

水电安装合同范本2015篇五
《水电安装2015.1.10》

水电暖安装及临时用水、电施工合同

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合甘肃省兰州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电暖安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

第一条、工程概况：

工程名称：兰州新区综合保税区建设项目（海关国检查验及卡口）二标段水电安装工程 （以下简称：本工程）；

工程地点：兰州新区综合保税区二标段区域内；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：兰州新区综合保税区建设项目（海关国检查验及卡口）二标段工程中，室内外所有的水电安装工程包含的全部内容及施工的现场临时用电、用水施工。

第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料（所有主材及乙方所提供外的所有材料）外的所有材料包

括切割片、焊条、胶布、扎丝、钢丝、铁丝、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、各种构筑体、零星构件、雨棚、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和供暖、强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电暖安装工程，包括室内给排水、暖的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

A、给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分：从配电间低压配电柜输出口至厂房内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋），以及从电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从配电间低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，乙方施工班组自带工

具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

C、供暖部分：

1、从室外3米的供暖井含接口起至室内所有供暖系统安装及系统试压调试。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

第三条、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为272日历天；开工日期为：2014年8月10日，竣工日期为：2015年5月10日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数

超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

第四条：工程价款及调整：

1. 工程价款：本工程为一次性综合价，兰州新区综合保税区EPC建设项目二标段海关国检查验楼工程，总建筑面积：33057.84m2以竣工面积为准。室内外水、电、暖安装，每平米 元；现场临时用电：每平米 元；现场临时用水：每平米 元；每平方米合计 元；

2、本工程约定单价为含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水、停电引起的窝工、误工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单个子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费，超高费、措施费、保管费等等相关费用，且现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容，和所包含的单价范围，并完全自愿以上综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、

人工费变动活政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准；

3．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

（1）甲方代表确认的工程量增减；

（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

（3）工程造价管理部门公布的价格调整；

（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；

（5）合同条款以外得其他增减或调整； 第五条、质量标准及要求：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

① 建设强制性条文；

② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-

2002；

⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；

⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）

⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

水电安装合同范本2015篇六
《2015年水电工程承包合同(简化版)》

水电工程班组承包合同

发包人： （以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

甲方根据施工需要将 工程的管线工程分包给 专业班组施工，为明确双方经济及安全负责，确保工程质量及进行计划在施工期内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。

一、承包方式及承保范围及内容

方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。

范围：该工程设计图纸的所有水电安装项目的施工内容（包含水电、管道预埋、穿线、装管、预埋洞口处理、用电设备安装、法规要求的必须内容及水电安装调试、试水等施工内容）。如工程变更或增加时，甲方支付乙方200元/工，或协商处理。

二、承包单价、及质量要求：

1、单价：12楼顶板预埋开始，所有管道做通及主电箱拉线单价为每套1100元，12层以下按每套800元结算。

2、二期地下室工程单价按附件《水电安装工程报价表》执行。

3、承保质量：确保各分项工程达到验收合格标准。

（1）、严格按照施工要求和验收规范进行施工。

（2）、建筑产品安装质量必须控制在分项工程质量验收标准之内。

（3）、因分项工程出现质量问题，甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月工程款中扣除；因乙方不按要求施工而造成返工，乙方承担其全部损失和费用，结算时在工程款中扣除。

四、付款方式：

1、每月1日至5日进行结算工程量，工程量以每一整层计算，由甲方施工员验收合格确认后在每月 17 日（节假日、星期六日顺延至正常工作日）象乙方支付工程进度款75%。

五、甲方负责

1、甲方每天派出施工人员现场协调工作及安全质量技术交底，负责乙方在施工现场的工作调度和管理，分项工程的质量检查和验收。如何分项工程必须经专管施工人员验收实行签证为准，如超出允许偏差范围实行罚款处理。

2、提供给乙方的施工机具（电箱、电缆及其他材料），由乙方保管使用。

六、乙方负责

1、乙方须现场设置副班长二人，一人负责技术质量，一人负责安全及文明施工。做到开工前对工人进行安全教育及各项工程的质量交底，施工现场做到工完场清，严格按照文明施工规定执行，由基础及每层楼面，浇砼时派人跟班作业，发现问题及时处理，并报项目部。

2、任何分项工程都必须经专管施工员验收。

3、乙方使用的材料，需甲方配合的机具要经专营的施工员签发材料单到仓库领取签名确认，领取机具实行保管使用以旧换新，完工归返仓库消帐为准，否则当原价计算。如有意及不按操作规程至机具损坏，甲方有权按原价三倍罚款处理。

4、乙方必须要按现场实际情况进行使用材料，用材料大于核算时，超出部分按原价加倍罚款处理。

七、保修条款

保修期为 1 年，甲方在乙方工程款中扣除 5% 作为质保金。保修期间，如发现质量问题，甲方及时通知乙方，乙方必须及时进行维修和更换，若乙方不配合，甲方可委托其他单位完成，所需费用由乙方全额支付。保修期满后，甲方将剩余 5% 质保金退还乙方。

八、违约负责

1、甲、乙方无故不能履行合同各项条款，应承担相应的违约责任。

2、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务，不能按合同工期竣工，施工质量达不到要求及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，每拖延一天工期，处以1000元/天的罚款，抵扣工程款。

3、任何一方无正当理由终止合同的，必须向另一方支付10000元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

九、其他

1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关主管部门调解当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式贰份，甲乙方各持一份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件：

水电安装工程报价

一、地下室部分

1. 地下室线槽（穿墙另算）：

200mm以下 12元/米 200mm 20元/米 300mm 28元/米 400mm 38元/米 500mm 48元/米 600mm 58元/米 700mm 65元/米 800mm 75元/米

2. 地下室电箱： 250元/个

3. 敷设低压电缆：

4×6㎡－10㎡ 4 元/米 4×16㎡－25㎡ 6 元/米 4×35㎡－50㎡ 12元/米 4×70㎡－95㎡ 20元/米 4×120㎡－150㎡ 30元/米

4. 地下室预埋灯位： 40元/个（包穿线通电）

水电安装合同范本2015篇七
《水电安装协议书》

水电工程安装协议书

甲方： 岳池县仁安药业股份有限公司

乙方： 岳池县安达设备经营部

甲乙双方就厂房（工业园区新建厂房）工程水电安装劳务分包事宜协商一致。特制订本水电安装分项工程协议书。其条款如下：

一、工程名称：岳池县工业园区仁安药业新建厂房2、4、6、7栋水电安装工程

二、工程地点：岳池县工业园区

三、工程承包范围：(散水范围以内)

（1）室内给水管道预埋及安装；

（2）室内排水管道预埋及安装；

（3）室内所有强电预埋及安装；

（4）弱电预埋及安装；

（5）防雷接地、局部等电位联结安装。

四、工期要求：

从2015年6月5日起至2016年6月5日前完工.

五、合同价款：

1、本合同价款为包工包料。面积为46000㎡，总价为肆佰捌拾万元整(￥4800000元)。该总价已包括人工（含养老金、工伤费、保险基金及待业保险、劳保费）机械、安装部分辅材、施工安装、调试等各项费用。

六、付款方式：

1、按工程进度付款，每月甲方向乙方支付已完成工程量的50%的工程款。

工程竣工经甲方验收合格后甲方再向乙方支付工程量的30%工程款，剩余款项必须在2018年9月前支付完毕。

七、关于材料供应

1．乙方按设计要求购买材料。

2．乙方所用施工机具由乙方自备，并自行维修保养，费用由乙方承担。

八、双方职责：

1．甲方职责：

（1）按时提供施工工作面给乙方，提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图纸会审纪要、设计变更、设计通知、技术核定单等。

（2）负责协调配合管理施工现场，并指定相应的施工员监管施工工作，及有关签证。

（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

2．乙方责任：

（1）应按照设计图的要求及施工规范进行施工，达到国家验收标准，因质量返工造成的损失由乙方承担；

（2）乙方进场人员无条件服从甲方的现场管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

（3）在没有交付甲方前必须保护好成品。

（4）在施工过程中出现的安全事故均由乙方负责。

九、其他

1、本合同经双方签字盖印后生效，未尽事宜，甲方和乙方共同协商另行签订补充协议，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

甲方（章）： 乙方（章）：

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《水电安装合同范本2015》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：水电安装合同范本下载 水电安装合同范本 水电安装工程合同