如何编写工程建设合同格式

导读：　如何编写工程建设合同格式(共5篇)建设工程合同标准填写样本建设工程施工合同［示范文本（GF—1999—0201）］建设工程施工合同填写范本编制单位：绍兴市公共资源交易中心二0一二年六月说 明1、本范本供招标人填写招标文件或承（发）包双方合同签订时参考。2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》[示范文本（GF-1999-0201...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《如何编写工程建设合同格式》，希望能帮助到你。

《建设工程合同标准填写样本》
如何编写工程建设合同格式 第一篇

建设工程施工合同

［示范文本（GF—1999—0201）］

建设工程施工合同填写范本

编制单位：绍兴市公共资源交易中心

二0一二年六月

说 明

1、本范本供招标人填写招标文件或承（发）包双方合同签订时参考。

2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》[示范文本（GF-1999-0201）]

规定。

3、合同协议书及专用条款和附件部分的签订参考本范本。

4、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容，则参照通用条款

执行。

5、合同签订的口径应与招标文件一致。

6、各单位在填写过程中发现问题，请及时与我们联系。联系电话：

82129093。

合同主要条款及附件

第一部分 协议书格式

（简称甲方）

承包人（全称）：填写承包人名称 （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 填写工程项目的详细名称

工程地点： 填写工程所在地详细地址

工程内容： 填写工程的结构、层数及建筑面积等

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１）

工程立项批准文号： 填写立项批准文号

资金来源： 填写资金来源（如：财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、

赠款、其他资金等）

二、工程承包范围

承包范围： 填写项目承包的具体范围

三、合同工期

开工日期： 某年某月某日（以开工报告为准）

竣工日期：合同工期总日历天数：填写总工期日历天数（应与中标通知书确定的天数相同） 天

四、质量标准

工程质量标准： 填写工程质量要求：合格（争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等，

其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同）。

五、合同价款

金额（大写）：填写合同总金额（应与中标金额相同） 元（人民币）￥： 填写合同总金额（应与中标

金额相同）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１．本合同协议书

２．中标通知书

３．投标书及其附件

４．本合同专用条款

５．本合同通用条款

６．标准、规范及有关技术文件

７．施工图纸

８．工程量清单

９．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（与招标文件及备案合同有实质性

违背除外）

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：某年某月某日

合同订立地点： 填写合同订立的具体地点

本合同双方约定 双方签字、盖章 后生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

住 所：发包人详细地址 住 所：承包人详细地址

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话：法定代表人或委托代表人的电话号码 电 话：法定代表人或委托代表人的电话号码

传 真：法定代表人或委托代表人的传真号码 传 真：法定代表人或委托代表人的传真号码 开户银行：发包人的开户银行名称 开户银行：承包人的开户银行名称

账 号：发包人的开户银行帐号 账 号：承包人的开户银行帐号

邮政编码：发包人所在地的邮政编码 邮政编码：承包人所在地的邮政编码

第二部分 通用条款

此合同采用《建设建设工程施工合同》样本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》

第三部分 专用主要条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件等；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；施工图纸；工程量清单；工程报价单或预算书；双方有关工程的洽商和变更等书面协议。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 填写外文名称（如：英语、法语、德语、俄语等外语名称） 语言文

字

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规 填写适用的现行国家法律和行政法规名称（如《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等）

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 填写适用的现行国家有关标准、规范名称

发包人提供标准、规范的时间： 填写双方约定的时间

国内没有相应标准、规范时的约定： 填写双方约定的施工工艺或按照国外标准、规范的名称和条款

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求： 填写图纸需保密的等级

使用国外图纸的要求及费用承担： 填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.２监理单位委托的工程师 姓名：填写总监理工程师姓名 职务： 总监理工程师

发包人委托的职权： 根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权范围

《建筑工程施工合同填写样本》
如何编写工程建设合同格式 第二篇

填 写 样 本

建 设 工 程

施 工 合 同

（GF-199 9 -0201）

填写内容仅供参考）

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定

（

第一部分 协议书

发包人(全称): 一般应按照企业法人营业执照名称填写全称

承包人(全称): 应按照企业法人营业执照名称填写全称 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 应填写工程全称。

工程地点: 应填写详细地点（如：****市***区（县）***

街（路）***号）

工程内容: 应填写反映工程状况的一些指标内容。包括工程

的建设规模、结构特征等。具体格式可参考本合同范本附件（1）

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号: 应填写工程立项部门的批准文号

（如 ：安发改投资[2008]***号）

资金来源: 应填写财政拨款、银行贷款、单位自筹以及外商

投资等。资金来源有多种方式的应列明不同方式所占比例

二、工程承包范围

承包范围: 应填写承包的工作范围和内容。应根据招标文

件的承包范围填写。如可填写：土建、采暖、给排水、线路、管道、设备安装、装饰装修、电气、通风、煤气、通讯、消防以及

室外道路、土石方、围墙、绿化等工程（分包工程不应填写此栏）。

三、合同工期

开工日期:****年**月**日(群体工程以第一个开工工程为

准) 、双方也可约定相对日期

竣工日期: ****年**月**日(群体工程以最后竣工工程为

准)、双方也可约定相对日期

合同工期总日历天数 按中标通知书填写 天。（不应写12个月或1年）

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同价款

金额(大写): 按中标通知书填写如：伍佰万元(人民币) ￥: 按中标通知书填写如：5000000元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: **** 年 **月 **日

合同订立地点: 应填写详细地点

本合同双方约定 签字盖章（也可约定其他生效条件）后生效。

《建设工程施工合同填写范本(供参考)_secret》
如何编写工程建设合同格式 第三篇

建设工程施工合同

［示范文本 ］

建设工程施工合同填写范本（供参考）

编制单位：xx市招标投标中心

二00八年六月

说 明

1、本范本供承（发）包双方合同签订时参考。

2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》[示范文本（GF-1999-0201）]规定。

34

、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容，则参照通用条款执行。

5、合同签订的口径应与招标文件一致，招投标范围外新增项目的合同价款调整方式与招投标部分也应保持一致。

6、各单位在填写过程中发现问题，请及时与我们联系。联系电话：

合同主要条款及附件

第一部分 协议书格式

（简称甲方）

承包人（全称）：填写承包人名称 （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 填写工程项目的详细名称

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１）

工程立项批准文号： 填写立项批准文号

资金来源： 填写资金来源（如：财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等）

二、工程承包范围

承包范围： 填写项目承包的具体范围

三、合同工期

开工日期： 某年某月某日（以开工报告为准） 竣工日期： 某年某月某日

合同工期总日历天数：填写总工期日历天数（应与中标通知书确定的天数相同） 天

四、质量标准

工程质量标准： 填写工程质量要求：合格（争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等，其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同）。

五、合同价款

金额（大写）：填写合同总金额（应与中标金额相同） 元（人民币）￥： 填写合同总金额（应与中标金额相同）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１．本合同协议书

２．中标通知书

３．投标书及其附件

４．本合同专用条款

５．本合同通用条款

６．标准、规范及有关技术文件

７．施工图纸

８．工程量清单

９．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（与招标文件及备案合同有实质性违背除外）

十、合同生效

合同订立时间：某年某月某日

合同订立地点： 填写合同订立的具体地点

本合同双方约定 双方签字、盖章 后生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

住 所：发包人详细地址 住 所：承包人详细地址

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：【如何编写工程建设合同格式】

电 话：法定代表人或委托代表人的电话号码 电 话：法定代表人或委托代表人的电话号码 传 真：法定代表人或委托代表人的传真号码 传 真：法定代表人或委托代表人的传真号码 开户银行：发包人的开户银行名称 开户银行：承包人的开户银行名称

账 号：发包人的开户银行帐号 账 号：承包人的开户银行帐号

邮政编码：发包人所在地的邮政编码 邮政编码：承包人所在地的邮政编码

管理部门备案意见： 备案部门（章）

经办人：（签名或盖章）： 年 月 日【如何编写工程建设合同格式】

第二部分 通用条款

此合同采用《建设建设工程施工合同》样本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》

第三部分 专用主要条款【如何编写工程建设合同格式】

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序：本合同协议书；中标通知书；投标书及其投标文件等；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；施工图纸；工程量清单；工程报价单或预算书；双方有关工程的洽商和变更等书面协议。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 填写外文名称（如：英语、法语、德语、俄语等外语名称） 语言文字

3.2

需要明示的法律、行政法规

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等）

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 填写适用的现行国家有关标准、规范名称 发包人提供标准、规范的时间： 填写双方约定的时间

国内没有相应标准、规范时的约定： 填写双方约定的施工工艺或按照国外标准、规范的名称和条款

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求： 填写图纸需保密的等级

使用国外图纸的要求及费用承担： 填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.２监理单位委托的工程师

姓名：填写总监理工程师姓名 职务： 总监理工程师

发包人委托的职权： 根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权范围

《建设工程合同范本》
如何编写工程建设合同格式 第四篇

[篇一:建设工程设计合同范本]

建设单位:_______________________，以下简称甲方；

设计单位:_______________________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称

甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。

二、甲方义务

1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。建设工程合同范本。

2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。

9、2严格执行工地上的各项管理制度，施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除2000元以下罚款。

9、3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

第十条:设备、材料、通行及配套

10、1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

10、2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出不合格外，均视为合格品。

10、3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

10、4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

第十一条:工程保险

11、1乙方应对其员工购买保险

11、2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

11、3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

11、4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。

第十二条:变更设计

12、1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

12、1、1经由本合同双方协商一致减少的事项。

12、1、2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。

12、2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。

12、3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。

第十三条:工程延期

13、1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

13、2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

第十四条:验收

14、1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

14、2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。

14、3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

14、4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。

14、5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

第十五条:违约及损害赔偿责任

15、1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

15、1、1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

15、1、2一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。

15、1、3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。

15、2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。

15、3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。

15、4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元／天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

15、5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

第十六条:纠纷处理

甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由苏州市相城区人民法院管辖。

第十七条:其它

17、1合约时效:本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。

17、2合同份数:本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

17、3本合约正本之印花由双方各自贴销。

17、4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。

附件

1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)

2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图

3、甲方提供的设施、材料清单

4、甲方指定之负责人授权委托书

签约日期:_________年_________月_________日

甲方:_________

甲方担保人:_________

乙方:_________

[篇三:建设工程勘察设计合同]

委托方____(以下简称甲方)

承包方____(以下简称乙方)

依照<中华人民共和国经济合同法>、<建设工程勘察设计合同条例>的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条双方责任

1、甲方责任

(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

(五)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

(六)按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

2、乙方责任

(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

(三)初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

(五)对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。

第四条勘察设计取费

乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。

第五条经济赔偿

1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。

3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)

8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。

9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第七条其它

1、合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

2、本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

3、本合同一式七份。其中正本二份(甲，乙双方各执一份)，副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。

建设单位(盖章)

甲方代表:________

电话:________

开户行:________

帐号:________

通信地址:________

市城乡建委设计科研处

(盖章)

________年________月________日

《申请报告格式范文》
如何编写工程建设合同格式 第五篇

[篇一:综合修理厂土地申请报告]

申请事项:

我是哈密是粤海道路清障维修有限责任公司负责人李强，现因厂房及停车场急需扩建，进行基础建设，现依法申请生产用地50亩。

事实与理由:

人民政府土地管理部门领导您们好:

我厂经过几年艰辛创业，现已发展成为以救援为主，修车、停车场为辅的大型综合修理厂，在哈密市拥有较好的知名度，并成立了哈密首家道路清障维修有限责任公司，在汽车修理行业是首屈一指的企业。现总投资已超过伍佰多万元，拥有员工四五十人，解决了部分人员的就业问题。为了更好的服务于交通救援及修理行业，更多地解决就业人员，我厂拟建一个大型停车场及厂房3座，共占地50亩，而目前我厂现有空地仅100多平方米，教育事业贡献一分力量，我在深入调查、反复论证的基础上，进行了充分的准备，特申请开办幼儿园。我开办幼儿园的基本情况如下:

一、幼儿园名称与地址:

名称:xxxx幼儿园

地点:

二、申办者:xxx

三、幼儿园性质

自愿举办，从事教育事业的民办非企业法人单位。

四、办园宗旨

遵守宪法、法律、法规和国家政策，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，保证教育、教学质量，遵守社会道德风尚。

五、办学目标:

培养“健康+快乐+求知+发展”的新世纪儿童，以素质教育为基础，智能培养为目的，家长满意为标准，“保一流幼教，育一代英才。”

六、园舍设备:

1、本园设置在安全区域，远离污染区和危险区，采光良好，具有独立出入口与配套的安全防护措施。

2、本园设施与保育教育要求相适应，符合国家卫生标准与安全标准，并创设有绿化儿童化的活动环境。

3、活动室x间，占地约x平米，户外公用场地约x平方米。

4、户外活动场配有大型滑梯1套，中型玩具x个。

5、课桌、椅x套，儿童床x张，玩具柜x个，电视机x台，vcd机1台，电脑两台，录音机x台，空调x台，电风扇x台，茶杯箱x套，毛巾架x套，教学挂图若干，图书x本。

七、资金保障

幼儿园办园资金来源合法且充足，办园启动资金最低不少于5万元。

请给予批准开办为谢!

申请人:xxx

20xx年xx月xx日

[篇四:出差申请报告]

集团公司及x总:

在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现?怎样拓展延伸服务?怎样协调处理多种媒体销售(电话销售、广告销售、电子商务等)、售后服务及投诉处理?对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。

现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准潘旭东、贾国伟二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、"恒康乳品"销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。

请给予支持和安排。

xxx营销公司

xxxx年xx月xx日

[篇五:工程款申请报告]

xx开发建设有限公司:

我方承建贵司的已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的<合同(协议)支付申请表>也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000、00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件:(合同(协议)支付申请表；合同(协议)支付记录明细清单；

工程管理确认报告；合同条件支付清单)各壹份。

施工单位:xx建设有限公司

项目负责人:

日期:xxxx年xx月xx日

[篇六:物品购买申请报告]

李主任:

由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。

特此申请，望批准为盼。

申请人:xxx

日期:xxxx年xx月xx日

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《如何编写工程建设合同格式》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：建设工程施工合同 建设工程合同范本