最新建设工程施工劳务分包合同

导读：　最新建设工程施工劳务分包合同(共5篇)建设工程施工劳务分包合同(2016修订版)合同编号：建设工程施工劳务分包合同工程名称：承 包 人：劳务分包人：签订地点：签订日期： 年 月 日建设工程施工劳务分包合同承 包 人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《最新建设工程施工劳务分包合同》，供大家学习参考。

建设工程施工劳务分包合同(2016修订版)
最新建设工程施工劳务分包合同 第一篇

合同编号：

建设工程施工劳务分包合同

工程名称：

承 包 人：

劳务分包人：

签订地点：签订日期： 年 月 日

建设工程施工劳务分包合同

承 包 人：

劳务分包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、 自

愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与 就 工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包

合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1. 劳务分包作业概况

总包（或专业分包）工程名称：

劳务作业地点：

劳务分包作业范围及内容：

。

2. 劳务分包作业期限

计划开始日期： 年 月 日

计划完工日期： 年 月 日

作业总日历天数为： 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数

不一致的，以作业总日历天数为准。

3. 劳务作业质量

劳务作业质量应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格 标准，并符合总(分)包合

同有关质量的约定。

4. 劳务分包合同价款

4.1劳务分包款合同价款为人民币 元（RBM： ）。

4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支

付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调

整合同价款外，不再调整。

5.合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及其附件；

（2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；

（8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）；

（9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

6．标准规范

除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。

7. 承包人

7.1 提供总（分）包合同

承包人应向劳务分包人提供一份总(分)承包合同的副本或复印件，但有关总(分)包合同的价格和涉及商业秘密的除外。劳务分包合同的签订视为劳务分包人已全面了解总(分)包合同各项规定。

7.2 提供劳务作业现场和劳务作业条件

7.2.1承包人应于开始工作7日前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

7.2.2 承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：

（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内；

（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；

（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；

（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外。

7.3 承包人项目经理

承包人任命 为承包人项目经理，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话： 传真号码：

承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理行使职权时（如签发工作指令、联系函等），应当签字并盖项目部印章。下列文件除项目经理签字外，还须盖承包人公章，否则无效：（1）签发开工（完工）指令；（2）签发停工（复工）指令；（3）对外签订经济合同；（4）对外借款（或担保）；

（5）10万元以上的签证；（6）办理完工结算；（7）涉及重大变更的会议记要、签订变更（补充）协议；（8）解除合同文件；（9）指定（或变更）结算银行账户；（10）指定分包商和主材供应商等。

7.4 承包人按约定的期限和方式向劳务分包人支付合同价款。

8．劳务分包人

8.1劳务分包人资质

资质证书编号：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

8.2 劳务分包人一般义务

劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

8.2.1 劳务分包人应按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

8.2.2 劳务分包人承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

8.2.3 劳务分包人应按承包人的指示向承包人或劳务作业现场内第三方的提供工作配合;

8.2.4 劳务分包人应服从承包人转发的发包人及监理工程师的指令；

8.2.5劳务分包人应履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；

8.2.6 劳务分包人应当承担的其他义务。

8.3劳务分包项目负责人

8.3.1劳务分包人任命 （身份证号： ）为项目负责人，其联系方式如下：

联系电话： ；电子信箱： ； 通信地址： ； 邮政编码： 。

8.3.2劳务分包人对项目负责人的授权范围如下：应代表劳务分包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，其就劳务作为管理做出的所有行为即代表了劳务分包人的行为，与劳务分包人的行为发生同等的法律效力。

8.3.3项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应于劳务分包合同签订之日起15日内向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的，应向承包人支付壹万元违约金，并在责令期限内改正。在责令期限内仍未改正，应向承包人支付双倍违约金。

8.4 劳务作业管理人员

劳务分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交劳务分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

8.5 劳务作业管理

8.5.1 签订书面劳动合同

劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

劳务作业人员必须持有身份证、上岗证等证件，劳务分包人负责对其进行安全生产、文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和劳动纪律等方面的管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育

新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范文本
最新建设工程施工劳务分包合同 第二篇

随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，已严重不适应市场的需要和国家法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的示范文本修订课题组已完成新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》的起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。

为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版《建设工程施工专业分包合同示范文本》、新版《建设工程施工劳务分包合同示范文本》宣贯暨从典型案例看工程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关单位参加会议。

本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对具体问题做出行政解释的涵义。 一、主要课题

第一部分：最新《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》解读

（一）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改背景

（二）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》修改重点

（三）《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》重点条文解读 第二部分：工程转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定标准 （一）法律、法规对工程转包、违法分包、借用资质 的相关规定 建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（意见稿） （一）工程变更（签证）的主体、概念与分类 （二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因

1

第四部分：实际施工人的保护与限制 （三）工程变更（签证）与索赔条款（共40处） 1、变更、索赔延误的工期、增加的费用和利润的条款（共9处） 2、变更、索赔延误的工期、增加的费用和损失的条款（共2处） 2、变更、索赔延误的工期和增加的费用条款（共21处） 4、可以索赔增加的费用条款（共6处） 5、变更、索赔工期的条款（共2处） （四）工程变更（签证）与索赔条款（共22处） 1、承包人承担延误的工期、增加的费用和利润的条款（共5处） 2、劳务分包人承担延误的工期和增加的费用条款（共7处） 3、承包人承担延误的工期和增加的费用条款（共5处） 4、赔偿承包人损失的条款（1处） 5、劳务分包人可以索赔增加的费用条款（共1处） 6、承包人可以索赔增加的费用条款（共1处） 7、变更、索赔工期的条款（共2处）

（一）法院如何认定“借用资质”？

案例1：某钢铁集团下属钢铁有限公司与HYGX建工集团有限公司建筑工程施工合同补充协议纠纷上诉案

案例2：YF建设集团股份有限公司与W市电影发行放映公司建设工程施工合同纠纷上诉案

（二）法院如何认定“非法转包”？

（三）法院如何认定“违法分包”？

主要表现形式及建设行政主管部门判定条件

（四）法院如何认定“谁是实际施工人”？

司法实践1：某省中建水电工程有限公司与贾某、某市建立水利工程机械有限责任公司建设工程施工合同纠纷案

（五）无效合同如何参照结算？

案例3：宁夏某房地产开发集团有限公司与泰兴市某建筑安装工程有限责任公司等建设工程施工合同纠纷案

案例4：贺某等与JX县房地产综合开发公司建设工程施工合同纠纷上诉案

（六）约定的管理费如何处理？

案例5：厦门市某实业有限公司与高某建设工程施工合同纠纷上诉案”

案例6：中铁XX局集团第X工程有限公司与广东省某工程公司等建设工程分包合同纠纷案

（七）实际施工人的优先受偿权应否支持？

（八）实际施工人的优先受偿权应否支持？

（九）实际施工人对外商事行为的效力如何？

（十）因实际施工人造成的工期或质量损失可否要求其赔偿？

案例7： 孟某等与夏卓炎建设工程施工合同纠纷上诉案

2

建设工程劳务分包合同(2014修订版)
最新建设工程施工劳务分包合同 第三篇

合同编号：

项目

工程施工

劳务分包合同

总包人： 分包人:

第一部分 合同协议书

承 包 人： 劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、总包工程概况

1．总包工程名称：2．总包工程地点：

3．总包工程立项及批准文号：二、劳务分包作业范围

劳务分包作业范围及内容：

1）。

三、劳务分包作业期限

计划开始日期： 年 月 日

计划完工日期： 年 月 日

作业总日历天数为： 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日

期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。

（详细节点工期见附件2）。

四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合 标准，并符

合承包合同有关质量的约定。

五、劳务分包合同价格

1．签约合同价为：

大写﹕ 元。

2．合同价格形式：3）。

六、劳务分包人资质

资质证书编号：

资质专业及等级：

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1．中标通知书（如果有）；2．投标函及其附录（如果有）；

3．专用合同条款及其附件；4．通用合同条款；5．技术标准和要求；6．图纸；

7．已标价工作量清单或预算书（如果有）； 8．其他合同文件。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属

于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

八、承诺

1．承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳

务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同

一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、附则

1．合同订立时间：年

2．本合同自

3．本合同一式 份。

承包人： (公章) 劳务分包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 标准和规范

除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

1.2 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工作量清单或预算书（如有）（9）其他合同文件。

1.3 图纸

承包人应当按照专用合同条款的约定向劳务分包人提供图纸。至迟不得晚于第

6.2项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。

1.4 联络

与合同有关的文件均应采用书面形式，并在合同约定的期限内送达接收人和送达地点,。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

2. 承包人

2.1 承包合同的提供

承包人可以向劳务分包人提供承包合同的复印件或就承包合同对工程工期、质量、安全等相关问题的约定进行交底。

2.2 劳务作业现场和工作条件

2.2.1 承包人于开工日期7天前向劳务分包人交付劳务作业现场。

2.2.2 承包人负责提供所需要的劳务作业条件包括：（1）将水、电、通讯线路等接至作业现场内；（2）进入作业现场的交通条件；（3）劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。

3. 劳务分包人

3.1 劳务分包人的一般义务

（1）按劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；

2014年新：统一版劳务分包合同文本(新版)
最新建设工程施工劳务分包合同 第四篇

劳务分包合同

工程名称：分包单位：

承包单位：

山西建工集团总承包公司

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。鉴于工程承包人与（以下简称发包人）已经签订施工总承包合同或专业承包合同，双方就劳务分包有关事宜协商达成一致，为明确双方责任、确保工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商，并结合本工程实际情况订立本合同。

第一部分劳务分包人资质情况

1.1资质证书号码：

1.2发证机关：太原市住房和城乡建设委员会

1.3资质专业及等级:模板作业分包壹级、砌筑作业分包、抹灰作业分包、钢筋作业分包、混凝土作业分包、水暖电作业分包、脚手架作业分包

第二部分劳务分包工程概况

2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3结构类型： 2.4建筑面积：

2.5分包范围： 图纸范围内的土方工程（含素土回填）、主体结构的钢筋制作与安装、模板制作、安装与拆除；混凝土作业分包、脚手架作业搭拆挂网劳

务分包；二次结构劳务作业分包(含内墙抹灰、外墙装修）；水暖电安装作业劳务(含预埋配合、给水、排水安装、采暖安装、强电和弱电安装、消防工程）；

屋面工程（含保温层、找坡、找平层、楼地面垫层、散水施工)作业分包。

2.6双方负责人及职务

甲方负责人姓名： 职务： 乙方负责人姓名： 职务： 劳务队长姓名： 范增强 身份证号码：

第三部分工期【最新建设工程施工劳务分包合同】

3.1分包工作期限

计划开竣工日期： 2013 年 11 月 15 日至 2015 年 5 月 30 日工期： 594 天

3.2乙方应当按照劳务分包合同约定的开工日期开工。因甲方原因造成工期不能如期开始，甲方提前天书面通知乙方，工期相应顺延。

3.3施工过程中如工程建设单位或甲方提出工程停工或缓建，乙方应按甲方要求执行。

3.4施工过程中如遇不可抗力、恶劣天气等非人力因素，情况发生后，乙方应全力配合甲方的赶工措施，确实无法补救的工期，乙方应在上述情况发生后天内就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方同意后工期可以相应顺延，如未提出工期延误报告，则乙方将不能顺延工期。

3.5由于乙方原因耽误工期进度，工期不予顺延，并由乙方承担所造成的经济损失，并且即时办理相关确认手续。

3.6按照计划竣工日期，每提前一天，甲方奖励 元，每延误一天，甲方罚款 元，限额为工程劳务费总价的 %。

3.7施工过程中，因甲方原因造成的停窝工，乙方应提出书面报告，甲乙双方协商超过 7 天之外的停窝工人工费，以甲乙双方协商确定为准； 7 天之内的停窝工损失，乙方不再主张。如乙方原因造成的停工，乙方承担甲方相应损失。

第四部分合同价款及分包方式

4.1合同价款： 29920000元， 大写： 贰仟玖佰玖拾贰万（暂估价） 小写： 29920000元整。

4.2分包方式： 清包人工费 4.3确定分包单价的依据及取费标准

本合同价款采用固定单价，合同约定后，任何一方不得擅自更改。若因建设方原因导致图纸变更，结算以实际完成的合格工程量计算。

固定单价包含：

（1）人工费：钢筋制安、模板安拆、（商品砼及现场搅拌）混凝土浇筑、脚手架搭拆挂网等分包范围内的全部工作内容、洞口临边防护、放小线、材料及周转工具卸车费（不含卸车机械费）、材料及周转工具使用后码垛整理堆放至指定地点、垃圾清运至指定地点、施工现场环境保护费、施工面安全防护、文明施工费、夜间施工增加费、材料二次搬运费、冬雨季施工增加费、停水停电增加费、已完工程及设备保护费、保险、暂住证办理费、风险、责任、各工种交叉作业及赶工期增加的人工费等全部费用；

（2）安全、劳保用品、工具：振捣棒（器）、铁锹、平车、扒钩、电焊把钳、

焊帽、手提电锯（安全及劳保用品必须给项目部提供合格证及发放记录）

（3）辅材：铁钉、铁丝、扎丝、焊剂、钢丝网、垫块、混凝土养护液、薄膜、草帘、棉帘、对拉片、对拉螺栓、蝴蝶卡、PVC套管、楼层电表箱以外电缆电线电表箱、楼层水阀以外水管等；

（4）中小型机械费（包括机械台账及保养维修记录）：（主体、二次结构、装饰）施工中塔吊、电梯以外所有机械；

（5）以上工作内容包括后浇带施工。

一、平米（建筑面积）包干价格 元/㎡（此价格只作为项目成本预控的依据，不得用于任务书和劳务费结算），如发生合同外签证工，按 180 元/工日计价。

二、单项工程价格

劳务分包作业分部分项价格表（价格内容可扩展附表）

建设工程劳务分包合同(2016-5-16)
最新建设工程施工劳务分包合同 第五篇

【最新建设工程施工劳务分包合同】

合同编号：【最新建设工程施工劳务分包合同】

建设工程施工

劳务分包合同

第一部分 合同协议书

承 包 人：上海建工集团股份有限公司

劳务分包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、总包工程概况

1．总包工程名称：

2．总包工程地点：

3．总包工程立项及批准文号：

二、劳务分包作业范围

劳务分包作业范围及内容：

。

三、劳务分包作业期限

计划开始日期： 年 月 日, 具体以发包人批准的开工报告为准。 计划完工日期： 年 月 日

作业总日历天数为： 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

四、劳务作业质量标准

劳务作业质量应符合 标准，并符合承包合同有关质量的约定。

五、劳务分包合同价格

1．签约合同总价为：人民币（大写） (¥ 元)。

其中：不含增值税合同价为：人民币（大写） (¥ 元)； 增值税率： ；

增值税金为﹕人民币（大写） (¥ 元)。

2．合同价格形式： 。

六、企业涉税信息

承包人：

统一社会信用代码：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

纳税人性质：

劳务分包人：

统一社会信用代码：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

纳税人性质：

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1．中标通知书（如果有）；

2．投标函及其附录（如果有）；

3．专用合同条款及其附件；

4．通用合同条款；

5．技术标准和要求；

6．图纸；

7．已标价工作量清单或预算书（如果有）；

8．其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 (一般纳税人/小规模纳税人 ) (一般纳税人/小规模纳税人 )

八、承诺

1．承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

3. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.劳务分包人承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件。

九、附则

1．合同订立时间： 年 月 日

2．合同订立地点： 东大名路666号

3．本合同自 双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。

4．本合同一式 份，具有同等法律效力，承包人执 份，劳务分包人执 份。

承包人： (公章) 劳务分包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字）

邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱：

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书（如果有）以及其他合同文件。

1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。

1.1.3 劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。

1.1.4 发包人：是指与承包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.7 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.8 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.10 基准日期：承包人通过招投标方式选定劳务分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定劳务分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.11 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。

1.2 标准和规范

除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

相关热词搜索：建筑工程劳务分包合同 工程劳务分包合同范本