当前位置: 首页 > 文档 > 合同范文 > 收集管网安装合同书

收集管网安装合同书

2016-12-01 12:35:19 合同范文 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 收集管网安装合同书(共9篇)管道安装合同范本动力站房管网工程施工合同发包人(全称): 潍坊瑞驰汽车系统有限公司承包人(全称): 山东国舜建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/合同范文栏目,本文为大家带来《收集管网安装合同书》,希望能帮助到你。

管道安装合同范本
收集管网安装合同书 第一篇

动力站房管网工程施工合同

发包人(全称): 潍坊瑞驰汽车系统有限公司

承包人(全称): 山东国舜建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和

诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本

合同。

一、工程概况

工程名称:潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程 工程地点: 潍坊瑞驰汽车系统有限公司

二、工程承包范围

承包范围: 动力站房管网施工项目

三、合同工期

竣工日期:以开工令确定的开工日至约定完工日为准

合同工期总日历天数: 天。

四、质量标准

工程质量标准

五、合同价款:

金额(大写) 伍拾壹万元整

六、约定条款

(一)、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:

①本合同书

②承包人报价及材料报价单

③标准、规范及有关技术文件

④图纸

⑤双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

成部分。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情

况下,由双方协商解决(或先由监理公司作出解释);双方意见仍不

能一致的,按约定的争议解决方式解决。

2.语言文字和适用法律、标准及规范 ①本合同使用汉语。

②适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国

建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》等现行的有关法律、法规及规定。 ③适用标准、规范:现行的施工规范和质量检验收标准。

3.图纸:发包人向承包人提供原设计方案图。

(二)、双方一般权利和义务

1.工程师

①监理单位委派的工程师姓名: 职务:监理工程师 。

发包人委托的职权: 按《监理合同》对本工程实施全过程监理

需要取得发包人批准才能行使的职权:重大设计变更、合同修订、增加工程量、进度款支付、工程决算的审定。

③发包人派驻的工程师姓名: 职务

职权:该工程发包人应有的权利

2.项目经理

①承包方委派的项目经理姓名: 职务:项目经理

职权: 代表承包方履行合同约定的权利和义务

3.发包人工作

(1)发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:合同签定7日内组织工作面交接验收并具备施工条件。

②将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包人进场前接至施工现场,并保证施工期间需要。

③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足施工条件为准。

④工程地质和地下管线资料的提供时间:______________

⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办理完施工许可证及其本工程施工所需所有证件、批件。

⑥水准点与座标控制点交验要求:开工前二日内发包人以书面形

式提供并现场交验,承包人核对、复验。

⑦图纸会审和设计交底时间:承包人自行设计并经监理工程师及

发包人签字认可(时间以签字时间为准)。

⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文

物保护建筑)、古树名木的保护工作:无地下工程,与本合同无关。

⑨双方约定发包人应做的其他工作:协调与其他施工单位、监理单位、承包方现场交接验收,其他相关事宜双方协商。

(2)发包人委托承包人办理的工作: ①委托承包方细化施工图; ②委托其它事项,双方另行协商。

4.承包人工作

承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

①设计文件提交时间: 合同签订前7日内提供细化施工图2套。

②应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日前提供本月

经监理工程师验收的完成工程量报表,及下月施工计划和材料设备需

用量计划一式叁份,发包人收到后7个工作日审核确认。

③承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:按有关文件规定办理及管理。 ④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责已完工

程的保护工作,保护期间因承包人自身原因发生损坏,承包人自费予

以修复;如因承包方或者第三方原因造成成品损坏,由发包人协调处

理,费用由发包方代第三方支付,若发包人提前使用或提出特殊保护要求,费用由发包人承担

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建

筑)、古树名木的保护要求及费用承担:无。

⑧施工场地清洁卫生的要求:I、按文明施工的要求作好施工场

地清洁卫生工作,II、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规

定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反

有关规定造成的损失和罚款;III、工程竣工时应及时清理现场,交

工时工程必须做到工完料净、场地清;承包人必须把由其施工所产生

的各类垃圾及废物运走,所有费用由承包人负责。

⑨双方约定承包人应做的其他工作:双方另行协商。

(三)、施工组织设计和工期

1. 进度计划 ①承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开

工7日内提供进度计划,开工日期以监理工程师下发的开工令为准;若发包人要求图纸变更及时间调整,工期相应顺延。

②工程师确认的时间:监理工程师应在收到承包人提交的有关工

程资料文件后3个工作日内作出批复。

③如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符,根据工

程师的要求,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认

后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无

权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。

管道安装合同
收集管网安装合同书 第二篇

安装合同

发包方(甲方):银邦金属复合材料股份有限公司

承包方(乙方):昆山正兴深冷工程有限公司

根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。

一、 工程概况

a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

b、承包范围:氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。

c、承包方式:包工包料。

d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

二、 合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分

的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

三、 工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方

所提供图纸为技术标准。

四、 合同价款:

a、本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写:)881810.00 b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

五、 工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完

工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次

付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

六、 双方责任

【收集管网安装合同书】

甲方责任:

A、 负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;

B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作;

乙方责任:

A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、

优质服务;

B、 主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任【收集管网安装合同书】

事故均由四方负责;

C、 工程所需工具等由乙方自行解决;

D、 认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

E、 负责委派项目负责人做好协调工作。

七、 验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有

关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。

八、 质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,

本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

九、 违约责任:

1、 合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%

每天支付违约金直至完工为止。

2、

3、 如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方

所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。

十、 合同纠纷及解决方式:

1、 凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解

决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;

2、 在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继【收集管网安装合同书】

续履行;

3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十一、 不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义

务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

十二、 附件:附件1为图纸

十三、 其它:

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:银邦金属复合材料股份有限公司

委托代表人:

电话:

传真:

乙方:昆山正兴深冷工程有限公司

委托代表人:

电话:

传真:

附件1 飞而康车间一期压

力管道施工图20140125

污水管网安装合同书范本
收集管网安装合同书 第三篇

丙安镇污水管网安装合同书

发包方(甲方): 贵州远志环保科技发展有限公司 承包方(乙方):

为了完成丙安古镇社区(PE160)、三佛村桥往上100米至古镇原污水主管网工程(PE200)、以及主管网附件周边所有分户管(PVC110)建设,经甲、乙双方协商,达成如下协议:

一、乙方施工内容:古镇社区公厕后至公厕前采用暗沟排污,清理干净原明沟,用沟盖板覆盖密封好保证沿路不会有臭气,接至公厕后用收集井收集,并安装PE160主管接至原污水主管网。古镇东门同样采用暗沟将污水接至原污水管网。三佛村桥至原古镇污水主管网:其中三佛村村委公路内侧须另接PE160管引到外主管网。沿线所有农户的生活用水能接入的必须接入(PVC110)管。丙安镇新街修复原污水处理井,以及沟盖板(后附工程预算清单)。

二、工程量及合同价:工程量以工程完工后,甲乙双方实际收方现场工程量为准,管网超出预算米数、污水井按照合同价为每延长按 元/米,实际工程量未达到预算米数减去 元/米,施工工期为 2 个月(本工程包工包料,工程总承包价:(小写 元)大写: 。

三、工程质量:在施工期间甲方工作人员会不定时到现

场监督乙方施工,经检查出乙方施工不符合要求,质量不合格的必须立即整改。如乙方执意不听从甲方的整改要求,本合同将立即终止。

四、工程款结算方式:乙方人员、材料进入施工现场后,甲方先支付一部分前期材料款,支付额度由双方协商确定,乙方施工工程进度达到80%,甲方将付本合同价款的50%进度款。其余工程款在工程竣工由丙安镇政府验收合格后甲方将付乙方本合同价款的95%工程款。剩下5%作为工程的质保金,从镇政府验收合格之日起两个月内付清。

五、双方责任

甲方责任

1、负责购买本工程的施工保险

2、施工中主管网路线有农户不配合施工,请甲方协调解决。

乙方责任

1、严格履行本合同约定的相关内容,确保工程质量。

2、确保安全施工,出现安全问题责任在保险公司赔付范围内,由保险公司负责,超出保险公司范围自负。

3、为甲方提供合理化建议,尽力满足甲方要求。

六、合同履行

1、合同未尽事宜,经过双方协商解决。

2、本合同一式二份。

3、本合同自签订之日起生效。在工程全部完成,结清

工程款后,合同自行废止。

(甲方): (乙方):

负责人: 负责人:

日期: 年 月 日

签 订地 点: 日期: 年 月 日

管道工程安装合同书
收集管网安装合同书 第四篇

【收集管网安装合同书】

管道工程安装合同书

合同编号:_________ 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点:_________市_________街。 工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为:_________元整。(即:¥_________元) 第二条 工程期限 合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。 第三条 材料供应 一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条 工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。 三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。 四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。 第五条 工程验收 一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。 二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。 第六条 保修维护 乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。 第七条 组成合同的文件 组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第八条 甲方的承诺与保证

管道工程安装合同书
收集管网安装合同书 第五篇

管道工程安装合同书

合同编号:_________

甲方:_________

乙方:_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点:_________市_________街。

工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)

第二条 工程期限

合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

第三条 材料供应

一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。

二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

第四条 工程结算方式

一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。

二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。

三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,

余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。

四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

第五条 工程验收

一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。

第六条 保修维护

乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。

第七条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第八条 甲方的承诺与保证

2016电梯安装合作协议
收集管网安装合同书 第六篇

电梯安装合作协议

上海祥宜经贸有限公司 (以下简称甲方)

上海星乐电梯设备安装工程有限公司(以下简称乙方)

由于乙方承接的昆山时代中央社区二期项目电梯工程(42部大连星玛电梯有限公司制造的电梯提供及安装)是甲方极力向开发商(昆山时代房地产开发有限公司,以下简称业主)及联系并推荐的,在此甲方投入了大量的人力、财力和精力,经甲乙双方协商一致达成以下协议:

一.本合同咨询费(即佣金)共计rmb:

二.以上咨询费用己含甲方在推荐乙方时所投入的一切费用;无论乙方与业主在履行合同过程产生任何问题、任何矛盾,甲方支付给乙方的咨询费(即佣金)不得改变。

三.咨询费支付方式:

(1)乙方设备运达业主工地后一周内,乙方向甲方支付咨询费的10%;

(2)其余按乙方收到业主相应合同款(后6日内)的比例支付。

(3)甲方开户银行:交通银行昆山支行

帐号:391680666018010136169

帐户:上海祥宜经贸有限公司

四.特殊约定:

1.若乙方未和业主签定昆山时代中央社区二期项目电梯安装合同的,则乙方不需支付本合同中的咨询费;

2若乙方有和业主签定昆山时代中央社区二期项目电梯安装合同的,乙方未按本合同约定时间支付咨询费的,乙方向甲方每日偿付总咨洵费百分之一违约金。

五. 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由昆山工商行政管理部门调解,协商或调解不成的按下列第(1)种方式:

(1)提交经济仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

六. 本合同一式四份,各持二份,自双方签字盖章之日起生效。

上海星乐电梯设备安装工程有限公司 上海祥宜经贸有限公司

代表人: 代表人:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

电梯安装合作协议 [篇2]

甲方:

乙方:

根据国-家-安-全生产部门和甲方公司有关承包工程安全管理规定

的精神,为确保电梯安装工程质量,搞好安全管理,特立本协议。

一、乙方提供的电梯安装人员,必须持有所在地省级部门核发的有效

电梯安装人员特种作业安全操作证并经甲方所在地劳动部门验证同

意后,才能上岗作业。进行焊接、起重等各种特殊操作时,操作人员

必须持有相应的有效安全操作证,影印件送有关部门备案。无有效证

件 人员参加施工,由乙方承担责任和损失。

二、施工中所必备的条件:

1、井道口的防护栏由甲方业务人员在签订安装合同时明确由客户要

求提供。若客户未安装则由乙方承担督促责任和损失。

2、安全警告标志由乙方负责提供和粘贴。

【收集管网安装合同书】

3、井道施工临时照明用的36v变压器和带有漏电保护器的拖线盘。

及如需要时的安全网等辅助设施由乙方负责提供配备。

1、施工期间,乙方必须指派专人负责工地的有关安全、防火事宜,

包括对职工安全教育、 工地检查、劳动保护用品发放及电(扶)梯

的安装的安全操作规程教育等,预防事故发生。

2、乙方人员必须严格遵守甲方和用户单位的各项安全规章制度,同

时要虚心接受甲方和用户单位安全管理人员的安全监督和违章处罚,

乙方承接甲方的任务,在施工中发生的伤亡事故,按照谁施工、谁负

责的原则,由乙方承担全部责任。

3、在施工中发生人员伤亡和财产损失事故,乙方应及时向有关部门

报告,由乙方负责调查及事故的善后处理,并按照谁施工、谁负责的

原则,向属地有关部门上报事故,所发生费用也一律由乙方负责解决,

结果报告必须报甲方有关部门备案,作为对乙方单位的考评依据,如

隐瞒不报,经查实后作为瞒报。甲方将视情节对乙方进行经济处罚,

直到中止合作关系,在抢救伤员上,甲方应尽力提供方便,所发生的

费用由乙方负责。

4、凡由甲方提供乙方实际安装,维修的施工项目,在施工中发生本

协议第四、五条所列情况,在安全生产部门对事故单位的考评统计中,

其事故责任及统计上报均归属乙方的考评数据。

5、以上协议条款若不履行,将终止协议,停止施工。

6、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

7、本协议有效期同分包或转包单项目工程合同协议同期生效。

甲方盖章: 乙方盖章: 甲方代表: 乙方代表:

签订日期: 签订日期:

电梯安装合作协议 [篇3]

项目三方合作协议

甲 方: (建设单位,以下简称甲方)

乙 方: (土建单位,以下简称乙方)

丙 方: (电梯单位,以下简称丙方)

************楼电梯安装工程,为建设单位直接发包项目,为了本工程的顺利实施,本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致,特签订如下协议:

一、各方关系

1.1 本工程由建设单位负责开发建设,经过招标投标,由乙方负责土建工程施工,应甲方要

求,电梯安装工程由丙方承建施工。

1.2 对本工程的安全、质量、进度、文明施工及资料的管理,乙方与丙方各负其责,丙方应

在甲方监理的指导与监督下开展工作。

1.3 甲方与丙方就本子项工程施工的质量、安全、进度、文明施工、资料管理以及造价、进

度款支付、保修等方面的约定,另行签定工程承包合同。

1.4 乙方、丙方皆根据与建设单位的合同为建设单位承建相应工程项目。乙方与丙方皆为独

立的法人单位,并不存在总分包关系。

二、甲方的职责与权利:

2.1 负责本工程项目的立项与各项报批手续;

2.2 负责提供本工程施工图,负责组织分包子项的图纸交底。

2.3 督促并协助乙方与丙方办理必须的特定施工手续。

2.4 乙方与丙方的各种违规行为与施工中的质量问题、安全问题、文明施工问题、进度问题,有权提出整改意见,乙方与丙方必须遵照整改意见进行整改。

2.5 负责协调乙方与丙方之间的关系,处理可能发生的各种投诉,不定期组织专题会议解决施工中碰到的问题。

2.6 负责审核乙方与丙方上报的施工组织设计与施工总进度计划、分解计划,并督促乙方与丙方按照审核通过的施工组织设计与施工进度计划执行。

2.7 负责审核乙方与丙方上报的月度完成工程量,并根据与各方分别签定的工程合同的约定,支付工程进度款。

三、乙方的职责与权利:

3.1 负责保证场内施工道路的畅通及施工场地的正常使用,负责施工道路的维修保养与路面保

洁工作。(丙方使用现有的场内施工道路及施工场地,但使用过程中应服从乙方的调配与

安排)

3.2 提供丙方施工所需的材料堆场、仓库用房点,丙方自己搭设,安全、消防、治安保卫工作

由丙方自行负责。工程完工后拆除所建的库房并将材料堆放到指定的地点。

3.3 甲方应督促乙方、丙方做好自检、例检工作,并定期(不少于每月一次)组织现场检查,

根据检查结果,结合甲方与丙方所签的施工合同、工地现场制度,乙方有权向甲方及监理公司反映丙方存在的问题,其中涉及丙方履约保证金的,应上报甲方要求后执行。

四、丙方的职责与权利:

4.1 服从甲方、监理公司与乙方的管理,负责自己承包项目范围内的工程实施;

4.2 负责编制子项工程的施工组织设计,并报监理公司与甲方审核通过后执行。

4.3 根据施工总进度计划,编制子项工程的施工进度计划,并报乙方、监理公司与甲方审核通

过后执行。

4.4 组织有关人员认真阅读设计文件,参加分包项目图纸会审、监理例会。

4.5 负责办理丙方分包工程所需的各类证件和规费的交纳。

4.6 丙方自用的临时设施,丙方自行解决。

4.7 丙方现场生产用水、用电由乙方提供接口,丙方负责水表、电表的安装及接口外的管理工

作,发生的水电费由丙方向乙方每月缴清,否则乙方有权做停电处理。

4.7.1丙方施工用电必须符合jgj46—2016建设工程现场临时用电安全技术规范及jgj59—2016建筑安全检查标准执行。如经有关部门检查不合格,责令整改或处罚一切由丙方承担责任。

4.7.2节点外的一切管理工作及在丙方线路上引起的安全事故由丙方承担经济责任及法律责任若丙方原因给乙方造成经济损失由丙方负责赔偿。

4.7.3丙方用电量电表计量,每月实际用电量加收分摊的损耗。如电表在使用中不记度或私自在乙方电源线路上接线用电,发现一次处2000元以上的罚款。

4.7.4分包单位在接线前向总包单位缴纳10000元作为保证金,工程完工后将电费及其他所有费用结清后全数退还。

4.8 服从乙方、监理公司、甲方与政府相关部门对工程质量、安全、文明施工的管理,及时

做好各项资料。

4.9负责对电梯的工程资料,重要资料的收集整理工作。

4.10负责做好自检、例检工作,并接受甲方或乙方组织的定期或不定期的现场检查,并接受

根据检查结果所作出的奖、罚决定。

4.11丙方应建立安全文明施工、消防保卫、环保卫生、环境保护等方面的管理规章制度,按

制度管理施工。

4.12丙方进出所有车辆、人员行李包必须自觉接受检查,如发现有偷盗行为的一次处单位

10000元以上罚款,并将当事人交予公安机关。

五、安全生产、文明施工

1、丙方应在工人入场前,对各自职工进行各级安全教育以及必须执行持证上岗制度。

2、各施工单位必须建立建全各自的安全生产组织机构并将组织机构成员名单及电话号码报送甲方。

3、在危险性较大区域作业时必须编制安全防护措施方案,且须报甲方及监理审批合格后方可执行。

4、各施工单位必须执行安全技术交底制度,以及安全检查制度。

5、丙方施中所用的架子由丙方自行负责安排搭设及方案编制、技术指导、安全监督检查。所须用的架管、扣件材料由乙方统一租赁(避免引起不必要的争议)产生的租赁费、转运费、人工费由丙方支付,井道内架搭设必须符合相关安全规范要求,若经有关部门检查不合格,一切后果由丙方自负。

6、材料租赁费:架管0.01元/m/天、扣件0.01元/个/天、上下车人工费各30元/吨(每吨为250m)、运费450元/车、扣件维修费每个0.1元,损耗8%;架管属定尺不得切断,弯度不能小于450以下,否则照价赔偿。

7、丙方现场施工人员必须遵守乙方有关安全生产的各项规定,乙方发现丙方人员违规操作时,有权制止;若丙方人员拒不听从时,有权报告给甲方及监理,并要求其立即停止施工。

8、丙方现场的安全员及安全协管员必须在施工现场,并佩戴袖标,巡视检查本单位人员的安全生产情况,发现隐患及时整改,若需乙方协助时,及时通知乙方现场管理人员。

9、因丙方管理人员及自身防范措施不利或工人责任造成的安全生产事故,则事故的经济责任,事故法律责任以及事故的善后处理均由丙方独自承担,因此给甲、乙方造成的经济损失由丙方负责赔偿。

10、丙方在使用乙方的设施、设备时(如垂直运输机具、临时水电、),应遵守乙方的有关安

全管理规定。丙方工人违章使用这些设施、设备时,乙方人员有权制止,并令其停止违章行为,若因此而造成不良后果的,责任由丙方完全承担。对于乙方提供的设施、设备丙方承诺知晓其中可能存在的安全风险,若由于乙方提供的设备、设施的原因造成对丙方人员的伤害,责任由丙方自行承担。

11、每班工人作业前,丙方专职安全员必须对自方工人使用的安全防护用具及设施,进行检查且形成文字资料,合格后方能进场作业。否则产生的一切后果由丙方自行承担。

12、丙方承诺熟悉现行的安全生产法律、法规、并承担相应后果。

13、丙方施工作业产生的建筑垃圾由丙方自行负责清理出施工现场。否则乙方派人清扫按150元/个工日计算不足一个工日按一个工日算。

六、违约责任

6.1对于丙方在合同履约过程中质量、安全、进度、文明施工、资料管理等方面发生的违约行为,甲方根据其程度处罚。

6.2乙方不得无故刁难丙方,造成丙方无法正常施工,丙方可以向甲方提出对乙方的投诉。

6.3签约各方对于本协议内容有争议时,各方协商解决。协商不成提请工程当地仲裁机关仲裁

七、其他事项。

7.1本协议作为甲方对乙方和丙方的协议,与甲方和乙方、丙方分别签定的施工合同具有同等效力。

7.2本协议作为甲方对其余各方的工作考核的依据之一,本协议中的工作内容如有未完成或达不到标准,责任单位作违约处,甲方有权在双方的工作合同执行时,按照工作合同中的有关违约条款,扣除相应的违约金。

7.3本协议未尽事宜,乙方、丙方可以协商后另行签定补充协议,但该协议必须在本协议的基础上签定,不得与本协议有重大的冲突,否则以本协议为准。

7.4丙方所施工场地内的安全文明施工由丙方负责管理。另行签订交接手续。

7.4本协议一式叁份,协议各方各执壹份。

#url#本协议经协议各方签字盖章后生效,工程竣工验收通过并完成工程款结算后终止。

甲方:(建设单位): 代表(签章):

乙方:(土建单位): 代表(签章):

丙方: 代表(签章):

签定时间: 签定地点:

2015水电安装合同范本
收集管网安装合同书 第七篇

第1篇:水电安装合同书范本

建设单位:________________

设计单位:________________

施工单位:________________

合同编号:________________

____年____月____日

建设单位:____(简称甲方)

地址:

施工单位:____(简称乙方)

地址:____________

兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条:工程地点

第二条:工程内容

第三条:承包方式

第四条:工程价款及调整

1.工程价款

2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

(3)工程造价管理部门公布的价格调整;

(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

(5)合同条款以外得其他增减或调整;

第五条:付款方式

第六条:合同工期

1.双方商定总工期为____天。

开工日期:____年____月____日

竣工日期:____年____月____日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,

(2)工程量变化和设计变更;

(3)非乙方原因得超过4个小时以上时;停水停电停气

(4)工程款未按时支付;

(5)不可抗力(如地震台风火灾等)

3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元(

回答人的补充2015-06-2807:49

第七条:工程质量要求:

第八条:材料设备:

第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任

1.甲方:

(1)进场前天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

(3)按时支付工程款项;

(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;

(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

(8)组织工程竣工验收工作。

2.乙方:

(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;

(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;

(5)参加工程竣工验收工作。

第十条:保修

保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为____个月。

第2篇:水电安装工程合同样本

甲方:______________代表(以下简称甲方)

乙方:______________代表(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

一:工程名称:XXXX

二:工程地点:XXX

三、工程承包范围

工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;

(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

(6)防雷接地安装;

(7)消防所有管网预埋及设备安装;

(8)弱电预埋及设备安装;

四、工期要求

乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

五、质量标准

工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式:

包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币:23.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

7.1由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费;

7.2当乙方完成栋号封顶的时候,甲方支付相应部分劳务费的20%;

7.3当乙方完成所有劳务项目工作的时候,甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;

7.4当工程竣工验收合格,甲方支付总劳务费的15%

7.5总劳务费的5%作为施工质量保证金,质保期为2年,质保期满且无质量问题,建设单位和使用单位无异议后15天内,甲方一次性支付给乙方。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

(9)乙方现场负责人:

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按2000元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工

1乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。

2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

4乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。

甲方:______________乙方:______________

身份证号码:______________身份证号码:______________

联系电话:______________联系电话:______________

日期:_______年_______月_______日日期:_______年_______月_______日

第3篇:水电安装合同样本

甲方————乙方:装饰公司

兹有甲方位于——————————水,电路改造工程由乙方完成。其服务流程:免费上门设计、预算、测量、签定安装合同,上门安装需要提前2天预约,安装完毕,有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤,时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款,签《质量服务卡》。

项目预测/米实测/米备注完工后业主签字

水路改造/暗明

电路改造/暗明

PP-R专业水路改造报价表

临近区域(郊区较远另加运费,商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

PP-R管安装报价:(冷热水全部使用热水管)

100米以上32元/米

70米至90米35元/米

40米至69米37元/米

16米至39米40元/米

5米至15米48元/米

5米以下69元/米

纯铜PP-R管安装报价:

100米以上58元/米

70米至99米63元/米

40米至69米69元/米

16米至39米76元/米

5米至15米88元/米

5米以下98元/米

稳态覆铝PP-R管安装报价:

100米以上42元/米

70米至99米48元/米

40米至69米56元/米

16米至39米62元/米

5米至15米69元/米

5米以下88元/米

电路改造报价:

电路改造明线:15元/米昆仑牌;暗线:35元/米天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质管及配件,内穿2.5平方毫米塑铜线,分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根,弱电(电话,电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

备注:

1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道,按照实际米数用量计算,非承重墙打孔20/个,承重墙打孔40/个。拆改水表———元。

2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

4.服务标准:按照行业标准施工规范严格施工,安装完必须清理现场。

5.安装质量承诺:水路安装完打压试验无漏水,如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

第4篇:水电安装工程施工合同

发包人全称:(以下简称:甲方)

承包人全称:(以下简称:乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

一、工程概况:

工程名称:永州市公路局办公新区项目水电安装工程(以下简称:本工程);

工程地点:永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;

施工现场条件:以现场实际情况为准;

施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

三、合同工期:

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:年月日,竣工日期为:年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后(

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准:

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

①建设强制性条文;

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

④《建筑给排水及采暖工程施

工质量验收规范》GB50242-2002;

⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

⑧省、市相关部门的各种规章制度;

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式:

1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下:

①综合价:10.50元/㎡;

②计时工:普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

2、工程量的计量:

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。

(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效。

3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。

2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

7、永州市治安管理处罚条例。

八、合同生效:

1、本合同订立时间:____年____月____日。

2、订立地点:____________________

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效

2016建设工程施工劳务分包合同
收集管网安装合同书 第八篇

工程名称:

承包范围:

甲方:

乙方:

合同签订日期:

建设工程施工劳务分包合同

(示范文本)

协议双方:{总包人名称}(以下简称甲方)

{分包人名称}(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、乙方资质情况

资质证书号码:

发证机关:

资质专业及等级:

复审时间及有效期:

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:{工程名称}

工程地点:{工程建设地点}

分包范围:

提供分包劳务内容:

3、分包工作期限

开始工作日期:{开工年}年{开工月}月{开工日}日

结束工作日期:{竣工年}年{竣工月}月{竣工日}日

总日历工作天数为:{工期}天

4、质量标准

工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。

5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本工程施工总承包合同;

6、标准规范

除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

(1)

(2)

7、总包合同

7.1甲方应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外),供乙方查阅。当乙方要求时,甲方应向乙方提供一份总包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

7.2乙方应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸

8.1甲方应在劳务分包工作开工天前,向乙方提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理

9.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。

9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。

10、甲方义务

10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

10.2除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:

(1)在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:。

(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

(3)在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及乙方自身的手续除外):;

(5)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;

(6)在年月日前向乙方提供下列生产、生活临时设施:

,其交验要求与保护责任为:;

10.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

10.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

10.6按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

10.7按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;

10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

11、乙方义务

11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

11.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

11.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

11.5按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;

11.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

11.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

11.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

11.10乙方在进场后2日内必须将《入场人员登记表》报送甲方,若中途更换或新增人员,须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带:身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡,并将上述证书复印件交给甲方。

11.11乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。非甲方原因不能按约定正常支付劳务报酬时,乙方不得发生拖欠并保证工程连续施工。若发生拖欠,甲方有权从未支付的款项中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

11.12除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

12、安全施工与检查

12.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

12.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

13、安全防护

13.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由甲方承担。

13.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施,由甲方承担安全防护措施费用。

13.3乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方负责。

14、事故处理

14.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

15、保险

15.1乙方施工开始前,甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需乙方支付保险费用。

15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由甲方办理或获得保险,且不需乙方支付保险费用。

15.3甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。甲方自行投保的范围(内容)为:。

15.4乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内,并为施工场地内施工机械设备办理保险,支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为:。

15.5保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

16、材料、设备供应

16.1乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;甲方供货至施工场地,乙方无偿卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。

16.2乙方应妥善保管、合理使用甲方按定额消耗量供应的材料、设备,材料、设备的交接、保管、使用执行甲方的相关规定。因保管不善发生丢失、损坏或材料消耗超过定额消耗量,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.3甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):

采购材料费用为:(单价)

采购材料费用为:(单价)

采购材料费用为:(单价)

16.4甲方委托乙方采购低值易耗性材料的费用,由乙方凭采购凭证,另加不采用%的管理费向甲方报销。

17、劳务报酬

17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:

(1)固定劳务报酬(含管理费及政府相关主管部门收取的各种税、费);

(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费及政府相关主管部门收取的各种税、费),按确认的工时计算;

(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费及政府相关主管部门收取的各种税、费),按确认的工程量计算。

17.2本工程的劳务报酬,均为一次包死,不因国家政策变化或其他任何因素调整。

17.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。

17.4采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:

,单价为元;

,单价为元;

,单价为元。

17.5采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:

,单价为元;

,单价为元;

,单价为元。

18、工时及工程量的确认

18.1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。

18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的,由乙方每日将提供劳务人数报甲方,由甲方确认。

18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方按月(或旬、日)将完成的工程量报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

19、劳务报酬的中间支付

19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,乙方与甲方约定按下列方法支付:

(1)合同生效即支付预付款元;

(2)中间支付:

第一次支付时间为年月日,支付元;

第二次支付时间为年月日,支付元;

19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,乙方与甲方双方约定支付方法为。

19.3甲方在向乙方支付劳务报酬时乙方必须出具合法有效票据。

20、施工机具、周转材料供应

20.1甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料(由甲方依据本合同委托乙方采购的除外)应按时运入现场交付乙方,保证施工需要。如需要乙方运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。

20.2甲方应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

20.3甲方应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

21、施工变更

21.1施工中发生对原工作内容进行变更,分包人应按照承包人发出的变更通知及有关要求实施。

21.2因变更增加工程量,劳务报酬相应增加,工期不予顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整;因变更导致关键线路改变,工期予以调整。

21.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

21.4因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

22、施工验收及保修

22.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与发包人间的找范文就来隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

22.2全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工质量承担保修责任,在质量保修期内乙方负责无偿维修。

22.3全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)经发包人验收合格后,甲方根据乙方劳务报酬结算价款预留%质量保修金,保修期限为年(保修金比例及保修期限执行总包合同的约定),保修期满后无质量问题及时退还。

23、施工配合

23.1乙方应无偿配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以无偿配合。

23.2乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合,且甲方应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付

24.1全部工作完成,经发包人认可后14天内,乙方向甲方递交完整的结算资料。

24.2甲方收到乙方递交的结算资料后,经甲方项目经理部施工、计划、物资、质量、安全、财务等主管人员(部门)确认后由项目经理予以确认。甲方项目预算员依据经项目经理确认的资料给予价款计算,并经甲方项目经理确认后,报甲方主管部门审核确认,经甲方主管领导审定批准后生效,未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。甲方财务部门据此向乙方支付劳务报酬尾款(保修金除外)。

24.3乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任

25.1当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止合同,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

(2)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;

(3)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付的违约金;

(4)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

25.2一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26、索赔

26.1甲方根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,乙方应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便甲方能遵守总包合同。

26.2在劳务作业实施过程中,如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现,则甲方应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。

26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26.4乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给甲方造成经济损失,甲方可向乙方索赔。

27、争议

27.1甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

27.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包

28.1乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。

29、不可抗力

29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。不可抗力事件找范文就来结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;

(2)甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担;

(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担;

(5)停工期间,乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担;

(6)工程所需清理、修复费用,由甲方承担;

(7)延误的工作时间相应顺延。

29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物

30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理,甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理,同时提出处置方案,甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,甲方承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31.1如乙方不能全面履约本合同约定的内容,甲方有权解除合同。乙方无权要求甲方支付已完工程的劳务报酬,并赔偿由此造成的甲方的损失。

31.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

31.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

31.4非乙方自身原因造成合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳找范文就来务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止

32.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款(不含保修金)支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。

33、合同份数

33.1本合同正本两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份;本合同副本份,甲方执份,乙方执份。

34、补充条款

35、合同生效

合同订立时间:{订立年}年{订立月}月{订立日}日

合同订立地点:{合同订立地点}

本合同双方约定签字并盖章后生效。

附件一:甲方供应材料、设备、构配件计划

附件二:甲方提供施工机具、设备一览表

附件三:甲方提供周转、低值易耗材料一览表

甲方:(公章){承包人名称}乙方:(公章){分包人名称}

住所:{承包人住所}住所:{分包人住所}

法定代表人:{承包人法定代表人}法定代表人:{分包人找范文就来法定代表人}

委托代理人:{承包人委托代理人}委托代理人:{分包人委托代理人}

开户银行:{承包人开户银行}开户银行:{分包人开户银行}

帐号:{承包人账号}帐号:{分包人账号}

邮政编码:{承包人邮编}邮政编码:{分包人邮编}

2015工程合同范本
收集管网安装合同书 第九篇

第1篇:工程承包合同书

发包单位:_______(以下简称甲方)

承包人:_______(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)、基底宽_______米,厚_______米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管(

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为_______日,暂定于自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为_______元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付_______元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分_______付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于_______年_______月_______日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式_______份,上方各执一份,上交_______份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章):_______联系电话:_______

承包人(签字或盖章):_______联系电话:_______

_______年_______月_______日

第2篇:工程承包合同书范本

发包方(甲方):________________________________

地址:____________邮码____________电话____________

法定代表人:____________职务____________

承包方(乙方):________________________________

地址:____________邮码____________电话____________

法定代表人:____________职务____________

依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称:________________

二、工程地点:________________

三、工程编号:________________

四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)

五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)

第二条工程期限

一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)

二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定(

三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应

一、全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理:

1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

4.其他方式:

二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。

三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。

四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

五、凡应附有合格证明

的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

第四条工程款结算

一、全部工程造价的结算方式。按下列第()项规定办理:

1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。

3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

5.招标的工程,按中标的价款结算。

二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。

第五条施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。

第六条竣工验收、结算与保修

一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。

四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:

1.增减变更文件和其他洽商记录;

2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。

八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)

九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

第七条违约责任和仲裁

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。

二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。

四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

第八条附则

一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。

三、招标工程,按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

四、双方商定的其他事项:

第九条合同附件

一、工程项目一览表。

二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)

三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)

四、甲方负责供应的材料、设备一览表。

五、有关协议:

六、有关补充合同:

第十条合同份数及有效期

一、本合同一式____份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。

二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

建设单位(发包方):____________________

工程负责人:____________________________

____年____月____日

建工单位(承包方):____________________

工程负责人:____________________________

____年____月____日

第3篇:工程施工合同

发包方:____(以下简称甲方)

承包方:____(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就____工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称:____________________________

2.工程地点:____________________________

3.工程承包方式:____________________________

4.工程范围和内容:____________________________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为____天(从开工之日算起)。

2.本工程开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币____元整(¥____元),工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用、工伤保险费用等,乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

第四条工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度,及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽,否则将承担有关责任。

3.工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4.工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。

5.验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,乙方须在有限的时间内处理完毕,直至验收合格。

6.竣工日期以最后验收合格的日期为准。

第五条施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要,可以对施工设计进行部分变更,乙方必须遵照执行,因施工设计变更造成的工程量增减,根据实际工程量结算。

第六条双方负责事项

1.甲方

1)合同签订后,向乙方提供有关技术要求和图纸;

2)组织乙方和设计单位参加施工图纸交底,并做好各方共同签署的交底纪要;

3)监督乙方工程进度及质量。

2.乙方

1)自备工程所需要的加工器械和施工工具;

2)做好材料和设备的检验、管理;

3)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。

4)在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。

5)负责提供现场的二、三级电箱,以满足现场的施工要求,使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求,承担施工用电费用。

6)负责及时收集、清运现场施工垃圾,并对所属施工区域安排专人进行清扫,

确保施工现场整洁。

7)负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

第八条安全生产

1.乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,进行安全技术培训,设置安全

保障设施,自费办理工伤保险,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

2.在施工过程中,造成的火灾事故,由乙方负责。

第九条工程价款的支付与结算

1.本工程总价一次包死,不再调整。

2.工队进场预付总价款的____%元;按工程进度付款,此月支付至已完成工程价款的____%;工程竣工验收合格结算完毕交付后____天内,甲方付至总价款的____%。

3.余____%为工程质量保证金,质保期为____年,到期后付清。

4.施工图中已反映的内容,如属漏报,则认为已包含在其它相关项中,不再增补。

第十条违约责任与奖励规定

1.乙方在工程的施工管理中对于材料的使用,应坚持合理用料、节约用料的原则,严禁超标准用料,超标准用料造成甲方的超额支出损失,在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

2.乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的10%偿付逾期违约金,并赔偿甲方实际损失。

3.乙方工程交付时间不符合规定,乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

4.甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5.甲方不能按照合同约定支付承包费用,按照同期银行借款利息支付违约金,

甲方无正当理由提前解除合同,应承担合同价款10%的违约金。

第十一条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十二条附则

其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定执行。

本合同经双方签字或盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

本合同一式二份,其中甲方、乙方各执一份。

附件:《设计图纸及要求》

甲方:____乙方:____

签约日期:____年____月____日签约日期:____年____月____日

第4篇:建筑工程承包合同

发包方:____(以下简称甲方)

承包方:____(以下简称乙方)

甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼,同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情

况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建筑规模:建筑面积约

二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的

施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

三、工程造价:

总工程平方米,造价每平方米4213966元(大写:肆佰贰拾壹万叁仟玖佰陆拾陆元整)

四、承包范围:

1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内:1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做安40W白炽灯,弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做(

2、乙方要包以下项目:

1)、主体工程:该工程为框架结构,层高按设计图纸施工。

2)、装饰工程:①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面层为水泥浆。

五、工程款支付方式:

1、乙方三层屋面封顶付工程造价总额的。

2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的。

3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。

4、工程全部完工验收合格,2015年腊月(农历)三十前甲方付给乙方工程造价总额的35%。其余的5%保证金,若无质量问题,甲方待一年后付清。

六、施工工期:

1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台开始至竣工验收合格即月8日开工至2015年8月31日竣工。

2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。

七、甲方的工作及责任:

1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并承担此工作应由甲方出费用。

2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电线路接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满足施工要求,并承担以上工作的费用。

3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±0.00位置。

4、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。

5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。

八、乙方的工作及责任:

1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工提供地下管线布设情况,平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。

2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。

4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责。

5、施工场地乙方必须保持清洁,对已完成的工程未交付甲方使用之前,乙方应对成品派专人保管和保护。

6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。

7、一切建筑材料均由乙方采购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。

8、施工临时设施如临时围挡,乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。

9、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。

10、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款,如乙方拖欠工资或材料款,与甲方无关。

11、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙方负责。

12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后,乙方尽快为甲方办理好工程资料,如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责(注:由甲方负责验收)。

九、工程质量要求:

1、乙方应严格按照现行施工验收规范,按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后,才能进行下一道工序的施工。

2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责。

3、在施工现场如发现不足之处,甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺利进行。

十、工程变更及工程结算

1、在施工过程中,甲方确需进行结构变更时,须经设计单位同意,并出具设计变更单给乙方,方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。

2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工,造成直接经济损失的费用由乙方负责。

3、如工程内容发生增减变化,按甲乙双方协商的单价计算,相应增减工程造价。

十一、补充说明

1、筋使用线材及螺纹材。

2、水泥使用:装饰、砌墙使用水泥;结构所用的砼全部为商品混凝土(注:砼按图纸设计施工)。

3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。

4、排水管采用联塑或雄塑管。

5、防盗门、玻璃门、卷闸门(由甲方指定品牌)。

6、按图施工。

十二、工程保修:本工程竣工后一年内属乙方保修期,保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。

十三、施工过程中如发现与本合同未提及的事项,双方另行协商。

十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:

合同签订日期:____年____月____日

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩合同范文。想要了解更多《收集管网安装合同书》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的合同范文内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:监控安装合同书 水管安装合同书
1、“收集管网安装合同书”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"收集管网安装合同书" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/hetongfanwen/758278.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!