公司对个人发包安装任务合同

导读：　公司对个人发包安装任务合同(共9篇)公司范本合同-安装劳务88水电安装工程劳务分包合同发包人： （以下简称甲方）分包人： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《公司对个人发包安装任务合同》，供大家学习参考。

公司范本合同-安装劳务88
公司对个人发包安装任务合同 第一篇

水电安装工程劳务分包合同

发包人： （以下简称甲方）

分包人： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，本着互惠互利的原则，为明确甲、乙双方的责任、权利关系，经双方协商一致，特签订本合同。

一、劳务分包人资质情况

1、资质证书号码：

2、发证机关：

3、资质专业及等级：

4、复审时间及有效期：

二、工程简介

本工程为 ，建设地点位于 ，本工程建筑面积为 平米， 结构（ ）。

三、本工程的质量、安全、文明施工及工期目标

鉴于劳务分包人所承担施工内容的重要性、特殊性，工程承包人的总体质量、安全、文明及工期目标与劳务分包人的工作息息相关，因此劳务分包人应承担如下质量、安全、文明施工及工期的相关责任：

1、工程质量目标：湖北省结构优质工程。本工程关于质量的约定，按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。本合同适用的标准规范还包括国家、湖北省、武汉市现行的质量评定标准和施工验收规范执行。由于劳务分包人原因达不到合同质量标准，工程承包人将按3万元对劳务分包人进行罚款。

2、安全施工目标：武汉市安全质量标准化工地（武汉市黄鹤杯）。由于劳务分包人

原因达不到合同安全施工目标，工程承包人将按3000元对劳务分包人进行罚款。

3、文明施工目标：武汉市文明施工样板工地。由于劳务分包人原因达不到合同文明施工目标，工程承包人将按3000元对劳务分包人进行罚款。

4、工期目标：乙方必须保持与甲方土建施工进度同步，并满足总进度计划要求，若因乙方原因影响下道工序施工或延长合同总工期，按500元/天认罚；总工期360日历天。

四、履约保证金

在签订本合同的同时，乙方必须支付甲方10000元（人民币大写：壹万元整）的履约保证金，待工程完工后且工程质量、工期等各项指标达到合同要求一次性退还乙方。

五、施工图纸及施工方案

1、工程承包人在劳务分包工程开工之前7天，向劳务分包人提供施工图纸 壹 套。施工完毕后，劳务分包人应将图纸归还给工程承包人。

2、劳务分包人在基础施工前10天向工程承包人提供二份详细的细部处理方案，由工程承包人审核后方可进行施工（包括管道的预埋,、电力电缆的布臵，电话系统的布臵）。

六、承包工程内容及约定事项

******************项目图纸、清单、答疑、图纸会审等所明确的、电气设备、给排水、防雷接地工程及土建所含空调冷凝管、穿墙套管、雨水管、地漏等所有内容；另含消防、采暖、燃气、弱电、人防工程等所有预埋，以及与之相关的水、电安装工程和材料的上下车力资及套管吊模、砼封堵工作。

（一）给水、排水、雨水

（1）本工程的给水、排水、雨水所必需的人工、工作机具机械设备分包给乙方。

（2）室内给水管道凡穿过楼板、墙体、基础等处，必须设臵套管。

（3）各种管道安装都承托于支、吊架上，支、吊架要稳固可靠。

（4）管道安装前，应按要求先设臵管卡。位臵应正确，埋设应平整、牢固；管卡

与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

（5）卫生器具安装时应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。

（6）给水及排水系统的安装应严格按照图纸要求施工，符合国家现行规范及规程。本项工程施工人员的人数 人。

（二）电

本工程的电力系统、照明系统、防雷接地系统、电话系统所必须的人工及作业机具机械设备，严格按照图纸要求及现行规范施工。施工人员的人数 人。

（三）奖罚措施

（1）因乙方原因穿墙、穿楼板、预埋管线、套管、线盒造成的多埋、少埋、错埋、偏位、堵塞、未及时施工而需增加的土建费用、安装材料费用由乙方全部承担。

（2）因乙方施工原因漏水、线路短路等造成甲方损失的，由乙方承担全部经济责任，并对乙方处甲方损失价值的50%罚款。

（3）乙方应绝对杜绝班组内部工人偷盗行为，一经发现，对乙方处甲方全部被盗价值10倍的罚款，同时乙方应积极配合甲方搞好防盗工作，凡发现并捉拿小偷一次的给予被盗物质同等价值的奖励。

（4）乙方施工造成的建筑垃圾，应在当日下班前清理至甲方指定建筑垃圾堆放处，否则，甲方另行组织班组清理，由此发生的费用直接从乙方劳务费中扣除。

七、合同价款及结算方式

1、合同价款结算方式，本合同价款为含税价款；不代扣税金，乙方须提供成本发票。

2、安装工程劳务、机械、技术服务费：按人民币 元包干结算（以图纸、招投标文件、清单、答疑、图纸会审等为准）。如发生设计变更，则依据《湖北省2003年安装工程消耗量定额》计取人工费，即按 元/工日作相应调增或调减，不再计取其他任何费用。

上述合同价款为达到本合同约定的质量、安全、文明施工、工期目标的一切费用和采取各项技术措施费用。

八、材料、设备限额领料及保管、采购制度

1、凡是以个、支、套、副为单位的安装主材及设备，损耗为零；凡是以米、公斤、立方米、卷为单位的安装主材及设备，损耗为定额损耗的50%；安装辅材为定额损耗的50%。确因材料本身质量问题或下货库存损坏，以旧换新。乙方节约的，甲方按实际购买价值的50%奖励乙方，乙方施工浪费的，甲方按实际购买价值直接从乙方劳务费中扣除。

2、安装材料及设备使用原则为：当日使用多少，领多少，因乙方原因多领造成材料、设备丢失或损坏的，由乙方赔偿，甲方按实际购买价值直接从乙方劳务费中扣除。

3、安装材料、设备采购计划由乙方根据工程进度计划及图纸需用量提出具体采购计划，并注明到货时间、规格、型号、数量、质量标准，由甲方审核执行。普通材料及设备采购计划，乙方应至少提前7天提出使用计划；需要加工生产有供货周期的材料、设备应至少提前21天提出计划。如因乙方计划原因导致供货不及时、不符合图纸设计要求、数量出入等造成的工程延误或经济损失（多余材料及设备无法退货）由乙方承担。

九、合同价款的付款方式

付款方式与建设单位同步，每月工程量的质量、进度、工完场清达到合同约定的标

工后一个月付至结算价款的 %，余款竣工后半年内付清。

十、甲乙双方的责任和权利

甲方责任

1、甲方驻现场执行项目经理 、质检员 、技术负责人

2、向乙方下达生产任务，全面指挥，调度本工程的施工生产。

3、向乙方做出相应的技术、安全、质量、工期、文明施工及相应规章制度的书面交底，并履行签收手续，并享有因违反上述交底内容，对乙方的处罚权力。

4、下达内部施工计划，并享有劳动力的管理和分配权。

5、仅为乙方施工人员提供住宿场所、施工和生活用水电。生活用水电根据实际情况实行现额制，超出额定部分的费用由乙方向甲方支付，每月付款时甲方可直接从工程款中扣除。

6、提供垂直运输，并保证垂直运输的正常、安全使用。

7、监督、检查乙方在施工过程中的质量，对不符合工程质量验收标准和规范的行为及时予以制止，并有权责令返工、处罚、直至清退出场。

8、协助乙方办理乙方无力办理的相关证件，费用由乙方承担。

9、监督、检查乙方在施工过程中安全生产，文明施工行为，对违令者有权处罚。 乙方责任

1、乙方指定现场负责人为 ，代表本合同签定人在本工程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，合同签定人均予以承认。

2、乙方指定本工程班组长为 。现场负责人及各班组长必须常驻现场，并保证每天24小时不关闭通讯电话。未经甲方及甲方代表同意，上述人员不得擅自离开现场。甲方在现场联系不到人或者在现场找不到人，按每人每次200元处罚。

3、必须达到本合同中关于质量、安全、文明施工、工期的目标约定。

4、服从甲方的统一指挥和调度，认真执行甲方制定的各项管理制度和上级有关部门的规定；执行甲方下达的各项施工计划，并按期完成任务。合理的组织施工人员完成合同范围内的施工任务。按照工程质量验收标准和规范施工，接受甲方、监理、建设单位和质监站及公司职能部门的监督和检查，并为上述单位提供检查条件。因乙方原因达不到验收标准，影响工期的材料、返工及相关联的费用由乙方承担并处以两倍罚款。

5、对自行提供的机电设备安全负责。机电设备的日常检查、维修、防护由乙方负责、费用由乙方自己承担。甲方享有对乙方提供机电设备的安全检查的权利，发现安全隐患的，乙方应及时整改。乙方不整改或者整改不到位的，甲方负责整改，整改费用由乙方承担。

6、有向甲方提供相关资料的义务。提供政府主管部门颁发的合法的劳务手续资料，费用由乙方自理。对无证的乙方人员，甲方有权清退。

7、搞好班组间的相互配合和团结工作，遵纪守法。不论任何理由乙方和乙方工人不得在工地内打架斗殴、聚众滋事、喝酒装疯等，否则甲方处以乙方罚款，金额以5000元起步、不封顶。情节严重者交当地司法机关处罚。对于班组与班组间、乙方与甲方间的摩擦，一律以协商解决，坚决杜绝打架斗殴、聚众滋事的行为。

8、乙方必须对其施工人员进行技术交底和班组安全活动交底，施工过程中按质量

安装劳务主合同
公司对个人发包安装任务合同 第二篇

编号

建设工程劳务分包合同

发包人： 中天建设集团有限公司第四建设公司 承包人： 分包工程名称： 万福家园B4#楼水暖电安装工程劳务 施工地址： 北京市通州区永顺镇万福家园

发包人（全称）： 中天建设集团有限公司第四建设公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其

他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建

设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1．2 工程概况： 本工程位于通州区永顺镇，北临京哈高速，东侧是新华北路，西侧是永顺路，南面为永顺南路。全剪力墙结构，承包人（全称）： 1．1 工程名称： 万福家园B4#楼

建筑面积约24000平方米，地下1层，地上26层 。

范围包括： 万福家园B4#楼电气、给排水（含雨水）、暖通专业

施工图及2006年8月30日前的变更洽商中所含工程的劳务。其中电1．3 分包工作内容： 水、暖、电、通风工程劳务

梯安装不含，消防水不含，消防及弱电系统为预埋和穿代线。

第二条 作业人员

承包人根据工作需要向发包人提供作业人员共 25 名。

第三条 合同工期

开工日期 2006 年 6 月 20 日，

完工日期 2007 年 6 月 20 日，工期为 365 天。

第四条 合同价款

4．1 合同价款为：约720000元（人民币） 大写：暂定为柒拾贰万元

4．2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划“√”）：

经过招投标确定或未经招投标程序，由承、发包双方协商

一致，确认：

（√ ）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围

内合同价款不再调整。

（ ）4.2.2以（ ）年施工预算或（ ）年施工概算定额

为依据： 1．4 工程监理单位（全称）：上海三维监理公司

① 定额工资单价为：

瓦 工 / 元/工日；结构木工 / 元/工日；

装修木工 / 元/工日；钢 筋 工 / 元/工日；

抹 灰 工 / 元/工日；油 工 / 元/工日；

砼 工 / 元/工日；架 子 工 / 元/工日；

水 暖 工 / 元/工日；电 工 / 元/工日；

壮 工 / 元/工日； / ； / ； / 。

②按建筑面积确定承包价 30 元/平方米：其中，

地上结构 / 元/平方米；地下结构 / 元/平方米；

初 装 修 / 元/平方米；电气预埋7.5 元/平方米；

电气穿线7.5元/平方米； 水暖14.5元/平方米；通风0.5

元/平方米。

③ 分项工程承包：

外墙面砖： / 元/平方米；屋面防水： / 元/平方米；

水磨石地面： / 元/平方米；水泥砂浆： / 元/平方米；

内墙普通抹灰： / 元/平方米； / ； / ； / ；

（ ）4.2.3定额工以外发生的零星用工单价为 38 元/

工日（以实际发生，书面签证资料为准）。

（ ）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、

标准补偿。

4．3 对合同价款内容的明确：

本合同价为闭口包干单价，是包清工、包质量，包工期。包括但不限于：工人工资、保险费、加班费、冬雨季施工增加费、成品保护费、工人的各项办证费用、预留预埋的洞口所须填补的人工费用、中小型机械、手提工具及附件、损耗、上级部门的应收费用、利润等。

第五条 合同价款的结算和支付 停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过8小时的按 生活区和本工程的临水、临消防、临电等临设用工已含在承包单价中。

5．1 结算、决算资料：

5．1．1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人

依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5．1．2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指

令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5．1．3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认

资料等。

5．2 合同价款的结算和决算

5．2．1 发包人应于每月 30 日对承包人完成的工程量给

予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5．2．2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算

资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

5．3 合同价款的支付

5．3．1 合同价款分期支付：在 / 年 / 月 / 日付

款 / 元，在 / 年 / 月 / 日付款 / 元，

每月5日前按5.3.2条支付劳务费，余款在结算后一月内付清。 5．3．2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于已

办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5．3．3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发

包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5．3．4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应

向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6．1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、 /

行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6．2 重大伤亡及其他安全事故处理：

6．2．1 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6．2．2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

6．3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：

第七条 工程质量、验收与保修

7．1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7．2 承包人必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

7．3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

7．4 对本工程的质量标准，双方约定如下：

第八条 工期延误

8．1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 符合现行国家、北京市相关标准。 必须达到长城杯标准。

安装总承包工程合同
公司对个人发包安装任务合同 第三篇

建 设 工 程 施 工 合 同

合同协议书

发包人：

承包人：北京建磊国际装饰工程股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就 工程施工及相关事项协商一致，共同达成如下协议：

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书 。

（2）本合同专用条款。

（3）本合同通用条款。

（4）标准、规范及有关技术文件。

（5）图纸。

（6）工程预算书。

（7）关于规范现场签证的通告（详见附件8）。

（8）房屋建筑工程质量保修书(详附件9) 。

（9）施工防火管理协议书(详附件10)。

（10）发包人的施工现场管理规定(详附件11)。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2.建设工程规模：

3.建设工程地点：海口市。

4.工程承包价： 暂定合同价为_4000万元，其中含暂列金额为 万元。具备施工图预算条件时，按施工图预算价调整，另签补充协议。

4.1暂列金额：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人；若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

4.2承包人作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在技术和中标价上已包括但不限於：对当地的政府部门有关规定的充分了解、研究，当地及周边市场和行业等状况，工程当前的进展情况，项目建设所处的阶段，发包人目前的项目准备情况，图纸，技术说明，承包范围，工地周

边环境，交通道路，地上和地下情况，通讯设施，现场条件，生活条件，包装运输及二次搬运，人员，材料，机械，地上地下情况安全施工，扰民及民扰，与周边住户及单位协调，与政府部门的协调，冬（雨）季施工，夜间、农忙及节假日施工，对分包单位的管理，履行总包管理和配合的责任及义务，发包人对工期和质量的要求，发包人对现场工地及施工的特殊要求、设计及工程变更，成品和半成品的保护，检验，调试，验收，样品，工程管理，工程服务，各项行政事业收费、按国家和地方政府相关部门所有税费的规定和缴纳等因素。

5.工程承包范围：施工图纸范围内的装修、安装工程施工总承包。

5.1工程承包内容：

1、室内装修工程：施工图范围内精装修施工；

2、室内软装部分（艺术品、窗帘、家具等）；

3、智能化部分；

4、室外装修工程：室外幕墙装饰工程安装施工等；

5、给排水工程：管线预留预埋、管道安装、设备安装、给排水工程竣工验收等；

6、电气工程：管道预埋预留、电缆桥架（线槽）安装、配电箱等设备安装、线缆敷设、照明系统调试、电器工程竣工验收等；

7、防雷工程：基础接地、屋面防雷设备安装、检测、调试、验收等；

8、室外工程：室外景观、绿化、艺术地面以及沥青道路施工等；

9、其他工程：各安装专业施工图范围内穿线预埋管，承包方的预留预埋管线须保证准确到位、管路通畅。暗配及构件（或设备、部件等）安装后的收口、封堵和修补，对分包单位的配合管理工作，甲供材料设备的验收及保管等；由发包人进行分包的工程中，承包人按分包工程税前建安工程造价（不含工程设备费）3%计取总包服务费；发包人自行供应材料，按发包人供应材料价值的0.8%计算材料的保管费。

5.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容：包括但不限于增加或减少工程范围、非承包人承包工程等，由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿：土石方工程、泛光照明工程、白蚁防治工程、消防工程、安防工程、电信（含宽带）工程、卫星（或高清）电视工程、天然气工程、外电施工以及发电机组、变压器、高低压配电工程、通风空调工程、太阳能供热系统及热力、电梯设备及安装等工程。 注：上述由发包人分包工程中，发包人分包工程发生的水电费用由承包人统一管理，由分包单位承担。承包人可以参与发包人组织的分包工程招标，并具有优先中标权。

5.3发包人有权根据工程实际情况，调整承包方工程承包范围和材料的供货方式。

6．各方项目经理：

⑴发包人项目经理：

⑵承包人项目经理：

⑶总监理工程师：

7．工程质量标准: 合格。

8．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10．开工时间为 年 月 日（具体以业主批准的开工令为准） 竣工日期为 年 月 日，施工工期为 个月。

11．本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

发包人： 承包人：北京建磊国际装饰工程

（ 盖单位章） 股份有限公司（盖单位章）

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）： 或其委托代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

（略）

见中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）

1.词语定义

1.1合同当事人和人员

1.1.1发包人:

1.1.2承包人: 北京建磊国际装饰工程股份有限公司

1.1.3监理人:

1.2 工程和设备

1..2.1永久工程： 工程施工总承包（精装修、设备及园林景观工程）。

1.2.2临时工程： \

1.2.3单位工程： \

1.2.4 永久占地： \

1.2.5临时占地： \

1.3日期

1.3.1缺陷责任期: 按工程质量保修条款 。

1.4 法律

1.4.1 适用标准、规范 适用标准、规范的名称：适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程及地方法规、单行条例。

1.4.2 合同文件的优先顺序 合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书 。

（2）本合同专用条款。

（3）本合同通用条款。

（4）标准、规范及有关技术文件。

（5）图纸。

（6）工程预算书。

（7）关于规范现场签证的通告（详见附件8）。

（8）房屋建筑工程质量保修书(详附件9) 。

（9）施工防火管理协议书(详附件10)。

（10）发包人的施工现场管理规定(详附件11)。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

1.5合同生效的条件: 发包人和承包人签字盖章齐全后正式生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：正式开工前提供4套图纸。

1.6.2 承包人提供的文件范围：按通用条款执行。 承包人提供文件的期限、数量：按通用条款执行。

监理人批复承包人提供文件的期限：收到文件7天内。

装饰公司发包合同
公司对个人发包安装任务合同 第四篇

装饰工程有限公司

装饰工程发包合同

甲方：装饰工程有限公司

乙方： 施工队

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家、市建委的有关文件规定，结

合装饰工程交易规则基本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、合同主要内容：

1、甲方将自己承接的位于 号楼室住宅的室内装饰工程以包工包料 □ 、部分包工包料口、包轻工口形式交给乙方承做。

2、工程承包的合同金额￥。

3、工期日起至日止。

4、工程款支付方式：

（1） 甲乙双方签订合同后，乙方可凭《工程发包合同》及由甲方工程部开具的《派工单》向甲方财务申领首期

料工费，申领额度为：客户已交的首期装修款的10%后取整。

（2） 工程量过70%且在甲方财务已收到本工程中期装修款后，乙方可向甲方财务申领中期料工费，其额度为：

客户已交中期款的30%并取整。

（3） 工程验收合格，收齐工程尾期装修款后，由甲方工程部开具《工程单齐全一览表》，财务部对乙方所承做工

程进行核算，并付其尾期料工费，额度一般为：工程竣工造价减去乙方应交甲方财务的管理费、工程质量

保证金及上述（1）、（2）款项之和后的余额。

管理费为工程造价[总造价—管理费(金额： 。￥ )]×35%

质保金为（总造价—管理费）×5%

（4） 如果该工程的竣工金额造价低于原合同价款时则应持有甲方报价审核部门的开具的《减项审批单》，并按甲

方有关减项处理规定办理后方可领取尾期料工费。

（5） 当乙方在甲方财务所押工程质量保证金达到一定金额后，甲方财务将不再扣乙方所承包工程的质量保证金；

乙方在公司期间其所承做工程的维修费用由乙方自行承担；当乙方退出公司其所承做工程的维修费用从其

质量保证金中扣除，且乙方所承做的全部工程保修期限界满后，甲方将质量保证金的余额退还乙方。

（6） 乙方第一次承包甲方发包工程，甲方在客户交清竣工结算款后一次性支付本合同工程承包价的95%。

（7） 乙方领取工程款时间为每月6号、18号，甲方拨款方式可为现金，也可为支票。

5、材料供应：

（1） 乙方必须按报价单中及甲方《质量验评标准》中规定的材料标准采购材料，乙方对材料质量负责。

（2） 乙方必须在材料进场时请客户验收签字，否则一切后果自负。

（3） 甲方指定品牌、购买地点的材料，乙方须严格照办，否则甲方除有权责令乙方更换该材料外，还可按施工

管理规定给予乙方罚款处理。

6、工程保修期两年，成本维修两年。

7、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准。

8、工艺及质量标准见报价单上《工艺做法、材料说明》及甲方《质量验评标准》

9、其他

二、合同细则

1、 甲方工作：

（1） 甲方负责对本工程指派工程巡检。

（2） 开工前甲方向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，向乙方进行设计交底，并提供现场交

底记录单一式两份，双方签字备查。

（3） 甲方工程巡检有权对乙方发出质量、工期整改单，并限定整改日期及整改标准。

（4） 若乙方给甲方造成严重名誉损失和经济损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款项（包括

质保金及未结算工程款）

2、 乙方工作及责任

（1） 乙方有权要求甲方提供设计交底及施工图纸、报价单一套。

（2） 乙方须做好开工前现场清点，对开工前有损坏的成品，及其它问题须以书面形式请客户签字后上

报甲方，否则一切损失由乙方自负。

（3） 乙方须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸、《工艺

质量及材料做法说明》进行施工，做好各项质量检查记录，水、电等工程量需附有客户签字记录。

竣工前三天与工程巡检共同编制工程量结算清单，并参加竣工验收、结算。

（4） 乙方须对甲方工程巡检现场提出的问题按质量、工期整改单的要求，在限定的日期内完成，否则

工程巡检有权按照施工管理规定进行处理及罚款，并由乙方承担所发生的损失

（5） 乙方向甲方提供甲方外委项目安装时间及安装环境的清理，并达到安装条件，经乙方确定后的时

间必须给予保证。否则，由此造成的损失由乙方承担。

（6） 乙方不得跨越甲方在客户手中拿取工程款，一经发现以所拿金额2倍处罚。

（7） 乙方有权对甲方各级人员投诉，投诉需有文字性说明，且必须及时（写明事由、责任人、损失情

况及时间）。否则视为乙方自行承担。

（8） 乙方所有人员须以甲方工人身份出现，若甲方在检查工程中发现乙方人员答不出公司名称或在客

户、参观人员、物业人员、客户委托的监理公司等人中交谈、询问中答不出公司名称的，甲方将

给予乙方每次200元处罚。乙方的所有人员不能谈及工程承包、转包、报价、设计好坏等原则性

问题，严禁在任何情况下用第二、第三人称称呼甲方，如：“你们公司”“他们公司”，若出现一次，

甲方将以200元/次给予乙方处罚，并由乙方承担一切后果。

（9） 乙方人员必须证件齐全，须甲方协办的，费用自理，证件不全的被国家有关部门查处，罚款额由

乙方承担。

（10） 乙方的所有人员在施工过程中必须服从甲方监督、检查、领导，及甲方在工程中对乙方代表及工

人提出的问题及工艺要求，如乙方借故推迟不落实，甲方有权对乙方按施工管理规定处罚。直至

停止协议，停止协议后甲方不再支付该工程工程款。

（11） 乙方工人技术必须过硬，并坚决执行甲方规定的统一着装要求，甲方工程巡检有权随时对乙方野

蛮施工、语言、行为粗俗的人进行工作干涉及辞退，如乙方对甲方管理者置之不理，甲方将以每

人每天50元给予乙方经济制裁。

（12） 乙方须遵守物业部门管理规定，做好施工现场保卫和垃圾清运，必须做到每日清扫现场，否则后

果自负。

（13） 乙方未经甲方同意及有关部门批准，不得拆改原建筑结构及各种设备管线，严禁私自改动煤气设

施，暖气管线，否则后果自负。

（14） 乙方须编制中期预决算及竣工结算单，并与客户签定变更单，负责收回中期款及结算款。

（15） 乙方因无质量问题被客户投诉到甲方总经理处的，将被处以50元罚款；乙方因质量问题被客户投

诉到甲方总经理处的，将被处以200元罚款

（16） 工程竣工未移交客户之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护（见成品保护细则）。

（17） 乙方不得无故终止协议，否则将被没收所有工程未付、未结款项及保修款。

（18） 甲方未派有固定施工工长的工程，由乙方代表甲方以工长身份对本工程质量、进度、材料进行监

督检查，办理验收、变更、结算手续，并负责协调设计及客户。

3、 工期

（1） 因乙方责任不能按期开工或中途停工影响工期，工期不顺延。工期延误，则每超一天，按工程承

包价的1%给予乙方罚款。

（2） 凡工期变更，乙方必须签定工程延期单，否则，一切后果由乙方承担。

4、 工程质量及验收

（1） 乙方须严格按公司规定及“工程报价单”中规定的材料做法、工艺标准施工。

（2） 乙方须按甲方规定并以甲方工长的身份邀请客户对工程进行一系列验收，包括“进场材料验收”、

“分阶段验收”、“隐蔽工程验收”、“防水工程闭水实验验收”及“竣工验收”等。

（3） 乙方施工中因误解图纸或因施工质量问题返工，所发生的费用全部由乙方承担。

5、 安全生产和防火

（1） 乙方在进场后须为工程配置有效灭火器一个。

（2） 乙方在施工中须严格遵守《建筑安装技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》，违反操作规程、【公司对个人发包安装任务合同】

消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切后果。

（3） 在施工中由乙方造成的施工用电线路紊乱和违反用电安全规范，甲方将以100元/次给予经济处罚，

造成严重后果的，一切后果由乙方承担。

（4） 施工现场严禁吸烟，否则甲方将以每根烟或每个烟头20元给予乙方罚款处理。

（5） 乙方须安全文明施工，对乙方在施工中出现的一切因公、因私人身伤亡事故，以及对第三方造成

的伤亡，均由乙方自行承担全部责任及损失，甲方一概不负任何责任。

（6） 乙方必须做到每日下班关水阀、断电，建立严格的检查制度，否则由此造成的损失由

乙方承担。

（7） 在甲方同意、物业批准、乙方代表甲方已与客户签定“施工责任书”三者齐全的情况下，乙方可

改造暖气。

6、 保修：

（1） 保修期内，乙方负责维修非人为损坏的装饰工程，费用自理。

（2） 保修期过后一年内，乙方应派人按成本费维修。

（3） 乙方接到甲方保修通知后24小时必须到现场检查，36小时之内施工人员到位，对于水、电维修必

须在4小时之内到达。否则甲方有权安排第三方人员进场，一切费用按发生额的两倍计算并由乙

方承担。

7、 成品保护细则：

（1） 乙方在自进入施工现场至竣工验收前，负责对施工项目成品、半成品保护，搬运过程中要轻拿轻

放，不许拖，严禁磕碰、硬碰。

（2） 乙方要组织合理的施工工序，易损、易划伤的项目尽可能安排靠近竣工日，在施工中须对易损、

易划伤的物品采取合适的保护措施。

（3） 对客户自购的物品须当面清点，妥善保存，禁止到处乱扔。

（4） 乙方须对进场材料中易划、易碰物品做好接受检查记录，如当时无疑问，视为乙方认同接受。过

后所造成的损失乙方自负。

（5） 木地板、石材、地砖安装尽可能安排在其它工序基本完成后，安装完后，应加以软物遮盖，不能

有钉件等物，以免地板碰伤、划伤；所有人员上木地板、石材、地砖地面时应穿鞋套或穿拖鞋，

拖鞋不许穿至未装修的地面。

（6） 由于乙方责任所造成的成品损坏，一切责任由乙方承担。

本合同甲、乙方各执一份，合同双方签字认可，具有同等法律效力，本合同履行完毕后自动终止。

甲方：装饰公司（盖章）

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

公司地址： 身份证号码：

暂住地址：

电 话： 电 话：

日期： 年 月 日

承发包装卸合同
公司对个人发包安装任务合同 第五篇

承发包装卸合同

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

甲乙双方就装卸工作管理事宜，经协商一致，订立如下协议，供甲乙双方共同遵守执行。

一、承包期限：自 年 月 日至（农历） 年 月 日（春节放假）止。

二、工作地点与内容：

1、乙方必须在甲方指定的场所工作，必须保证高质量完成甲方协议有效期内装卸任务。

2、乙方负责全面管理装卸工作、人员招聘和全厂产品、物资、材料装卸任务。定人做好灰粉厂各类产品包装，包装数量误差不超正负1公斤，按质按量按时完成，保证每天装卸任务在凌晨3点前完成（如有包装重量误差超过1公斤及不按时完成，每吨扣除违约金10元。）

3、乙方必须保证按甲方需要装卸工人6人以上，不得少于6人，人员招聘、辞退及有关劳务合同由乙方负责。

4、乙方必须做清洁卫生工作，每次包装装卸完毕打扫车间场所一次（卫生标准以照片为准），及时对包装机和包装岗位机械加油、除尘、维修保养，保证包装机及包装岗位机械正常运转，对搬运用的平板车需定期检查，做到车胎没气及时加，轴承定时加油，装胎、补胎、换轴承等维修工作，产品仓库做到每天清仓打扫卫生，保证机械正常运转。

5、乙方必须做到工人培训上岗，指定机械操作步骤，配备各种防护工具和购买意外工伤事故险给工人。

三、承包款计付：

1、单价：粉煤灰、石灰粉包装及装车每吨元人民币，其他物资装卸按每吨元人民币计算。

2、当月承包款在下月30日前支付给乙方。

四、甲乙双方权利责任与义务：

1、乙方必须服从甲方安排，装卸物质产品，保证客户满意，做到5个人的微笑服务水准，属装卸责任造成，放走一台车，扣违约金100元。

2、乙方装卸物质产品必须准时，不论什么特殊情况，不能向客户要求加班费，通知装卸物质产品后，要求装卸工人10分钟内到场装卸，做到装卸速度快，堆放整齐，包装重量和数量准确，因包装数量与重量误差大造成甲方经济损失，乙方负责赔偿经济损失，（10分钟内没有到场装卸，每次扣除违约金200元。）

3、由于乙方没有培训工人上岗而导致工人操作机械失误，及没有配备各种防护工具上岗和没有购买意外工伤事故险给工人及各种人为造成的工伤事故，一切责任由乙方承担。

4、乙方如有违反协议，造成甲方经济损失，甲方追究乙方责任，拒付承包全部应付的装卸费。

5、承包期内，乙方不得以任何理由向甲方要求调整单价或管理费，如出现该条条款纠纷，甲方有权单

方终止协议，拒付承包费，甲方有权另行安排装卸。

五、乙方交付2万元人民币给甲方作为保证金，合同期满甲方无息退还给乙方，乙方无故终止合同，保

证金不予退回。

六、乙方在协议有限期内，乙方招聘的工人必须服从龙门县银龙实业有限公司规章制度，厂规厂纪，造

成经济损失，严格按照龙门县银龙实业有限公司规章制度、厂规厂纪处理，如有违法行为交由公安机关处理。

七、协议到期，协议终止，经甲乙双方协商同意，可续订协议。

八、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

代表：

签约日期年月

2016道路修建合作协议
公司对个人发包安装任务合同 第六篇

道路修建合作协议

甲方：____________有限公司

乙方：____________________

双方就甲方取得的__________村村里道路建设项目，经协商确定本内部承包经营合同，共同遵照执行：

一、承包项目、承包期限、承包金

1.甲方将依法取得的__________村村里道路建设项目，承包给乙方负责承建经营。

2.承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。

3.承包金为__________万元人民币。

4.支付方式：在本合同签字生效，并在乙方取得甲方与业主签订的就该项目的承包合同后，一次性向甲方支付。

二、双方的责任和义务

甲方：1.甲方应向乙方提供其与业主签订的就该项目的承包合同。

2.甲方应确保该项目系合法取得，并保证乙方的承包权具有排他性。

乙方：1.乙方享有承包期限内的一切经营管理权，产生的债权债务自行负责。

2.乙方在承包经营期间，承担经营活动所产生的一切运营费用。

三、违约责任

本合同双方在谅解、诚信的基础上制订，应充分履行各自的权利和义务，若一方违约，应向另一方支付_________万元人民币违约金。

四、未尽事宜，经双方友好协商，签订本合同附件备忘录，该附件备忘录与本合同是有同等效力。乙方须有四人同时签字有效。

五、本合同一式五份，甲方执一份，乙方每人执一份，自双方签章生效。

甲方：____________________

_______年_______月______日

乙方：____________________

_______年_______月______日

道路修建合作协议 [篇2]

甲方：朝阳寺村民小组

乙方：

经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：

一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。

二、施工要求：

1、大沟边路段宽5米，厚0.17米；

2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带；

3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米；

4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。

三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m；

四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。

五、施工产生的电费由集体承担。六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于2016年12月20日前完工，村庄主干道于2016年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。

七、施工所用工具及设备由乙方自备。

八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。

九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

签订日期： 签订日期：

道路修建合作协议 [篇3]

订立合同各合伙人：

姓名＿＿＿＿，性别＿＿＿＿，年龄＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。

姓名＿＿＿＿，性别＿＿＿＿，年龄＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。

姓名＿＿＿＿，性别＿＿＿＿，年龄＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。

姓名＿＿＿＿，性别＿＿＿＿，年龄＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。

第一条

合伙宗旨：共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。

第二条

合伙经营项目和范围：合伙承包运作×××公司承建的半山镇××村里道路建设项目。

第三条

合伙期限

合伙期限为＿＿＿＿年，自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起，至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。

第四条

出资额、方式、期限

1． 合伙人＿＿＿＿（姓名）以人民币现金方式出资，计人民币＿＿＿＿元。

合伙人＿＿＿＿（姓名）以人民币现金方式出资，计人民币＿＿＿＿元。

合伙人＿＿＿＿（姓名）以人民币现金方式出资，计人民币＿＿＿＿元。

合伙人＿＿＿＿（姓名）以人民币现金方式出资，计人民币＿＿＿＿元。

2．各合伙人的出资，于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

3．本合伙出资共计人民币＿＿＿＿元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第五条

盈余分配与债务承担

1．盈余分配，以出资份额为依据，均分。

2．债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资份额为据，均担。

第六条

入伙、退伙、出资的转让

1．入伙：①需承认本合同；②需经全体合伙人同意；③执行合同规定的权利义务。

2．退伙：①需有正当理由方可退伙；②不得在合伙不利时退伙；③退伙需提前＿＿＿＿月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3．出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。

第七条

合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利

1．合伙共同行使的权利 ①对外订立合同；②出售合伙的产品、购进常用货物；③支付合伙债务；④其他涉及经营的重大事项。

注：上述权利行使有两个以上合伙人同意即视作合伙共同行使。

2．＿＿＿＿为合伙负责人。其权限是：①对合伙事务进行日常管理；②落实工程质量、进度；③代表合伙对外协调；④小额资金调用的决定权（＿＿＿＿元以内）；⑤＿＿＿＿＿＿＿＿。

3．其他合伙人的权利：①参与合伙事业的管理；②听取合伙负责人开展业务情况的报告；③检查合伙账册及经营情况；④共同决定合伙重大事项。

第八条

禁止行为

1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2．禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3．禁止合伙人再加入其他合伙。

4．禁止合伙人与本合伙签订合同。

5．如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条

合伙的终止及终止后的事项

1．合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2．合伙终止后的事项：①合伙人共同清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十条

争议的解决方式

合伙人之间如发生争议，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。

第十一条

本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十二条

其他

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十三条

本合同正本一式＿＿＿＿份，合伙人各执一份。

合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

合伙人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

道路修建合作协议 [篇4]

一、工程概况：

工程名称：

中科·未来星城土石方平基 工程地点：

贵阳市修文县龙场镇新春村 工程内容：

中科· 未来星城整个项目施工图纸和设计文 件范围内所有的土石方平基、具体的工程量 以实际完成工程量为准。

工程立项批准文号：

资金来源：

企业自筹 二、工程承包范围：

1、本项目工程地块规划红线范围内施工设计图所含的1土石方平基。

三、合同工期：

开工日期：2016 年 10 月 20 日 竣工日期：2019 年 10 月 19 日 ，以有效施工工作日为准，下雨和自然灾害顺延，合同工期总日历天数 1825 个 日历天（即合同总工期为 四、质量标准：

工程质量标准：

达到国家现行《工程施工质量验收规 范》合格标准。

五、合同价款和费用：

金额（大写）贰 亿元（人民币） （暂定以结算为准） ， ￥：200000000 元（暂定，以结算为准） 。

1、采用可调价格合同，合同结算价款调整方法：本工 程土石方平基结算价款按照《贵州省建筑工程计价定额》 （2016 年版） ，本工程道路及附属工程结算价款按照《贵州 省市政工程计价定额》 （2016 版）及配套的文件规定正价结 算总造价，相关定额均无时则双方现场签证定价，人工按施 工期间现行的文件规定调差，如造价信息无的材料、则按市 个月） 。2场价格双方认价。

2、安全施工费、文明施工费及材料采保费按相关规定 计取：

3、定额缺项工程，经双方签订市场价后的税收、管理 费按国家规定计取，计入按时发生费用计算并最后进入费用 结算总表。

4、双方约定工程量计算方式：

（1 ） 、图纸会审记要、设 计变更通知与竣工图、现场签证单； （2） 、定额规定的工程 量计算规则； （3） 、法律、行政法规和国家有关政策变化影 响的工程量计算与计价条款。

5．图纸：

（1）图纸的提供。本合同发包人提供的图纸数量和期 限约定为：开工前十日，提供 4 套及电子文档。

（2）承包人提供的文件。本合同承包人提供的文件数 量和期限约定为：按通用合同条款规定执行。监理人批复的 期限约定为：按通用合同条款规定执行。

（3）图纸的修改。本合同图纸修改签发期限约定为：

按通用合同条款规定执行。3（4）转让。本合同权利的转计约定为：按通用合同条 款执行。

六、发包人义务：

1、提供施工场地。本合同发包人提供施工场地约定为：

（1）发包人在合同签订后 7 天内提供满足施工需要容 量的施工用水和用电，水、电管线应接至距离施工现场 50 米范围内移交给承包人，使用过程中的水电费用由承包人承 担。

（2）发包人以书面形式提供水准点、座标控制点，并 现场与承包人进行交验。

（3）提供有关勘察资料．并向承包人提出需要保护的 地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名 木等的内容和要求，费用由发包人和承包人协商承担。

（4）其他约定：无。

2、组织设计交底：

发包人在合同签订后 7 天内组织承包人和设计单位进行 图纸会审和初次设计交底，以后的设计交底时间根据施工进 度进行。4（1）发包人向承包人支付合同价款的期限约定为：

根据监理人及发包人核实的 (备单体工程)实际完成工 程量，按合同约定的计价标准，编制工程进度付款申请单报 送监理人。

（2） 、监理人在收到工程进度付款申请单后 5 天内完成 审核，并签署意见后报发包人，发包人在收到监理人完成审 核的工程进度付款申请单后 7 天内审核批准，超过 7 天视为 认可进度报量。

（3）工程进度（结算）款支付：

土石方平基及道路工程（结算）款支付条款：

a、乙方进场施工垫资二个月作为一个支付点，支付两 个月工程进度款 80%的工程款，余下乙方垫资两个月 20%的 工程余款在第三个月结清，第三个月开始，甲方按乙方每个 月实际完成产值进行工程进度款支付，乙方在每个月的 25 日向甲方及监理报送己完成工程量报表及付款申请，甲方及 监理必需在十日内审核完毕，并支付乙方当月工程款，并同 时按当月完成产值的 80％支付工程进度款，余下 20%的工程 款下月结清，以此类推，直至工程竣工。5七、双方责任和义务 （一）发包人 1、提供平基土石方开挖图、地下管网图、地形图。

2、负责施工图纸内的迁坟、青苗、现场管网、线网的 改道和迁建。

3、委托对工程的质量、进度、工程计量、安全文明施 工进行控制和管理。

4、提供施工用水、用电的红线内总接口，使用费由承 包人承担。

5、乙方在施工中，甲方不及时付给乙方工程进度款或 其它原因造成一方停工 7 天以上（从第 8 天开始，甲方承担 乙方一切机械停工费和现场管理人员和施工人员的人工费、 挖机每台每天 1500 元，运输车和推土机每台每天 1000 元， 现场管理人员和施工人员的人工费每人每天 200 元计算） 。

（二）承包人 1、遵守国家和地方政府现行法律、法规、条例及相关 规定，精心组织，文明施工，安全生产。

2、进场后三日内，向发包人提供施工方案和总工程进 度计划，得到发包人批准后，严格按进度计划执行，并于每6月 25 日前向发包人提供下月工程进度计划。

3、负责施工区域内的临时道路修建和维护，承包范围 工程所需的临时水、电、管线的修建和安装、维护，负责施 工场地内积水的排除，并承担所有费用。

4、负责承包范围工程施工现场的安全保卫、环境清扫 工作以及施工车辆行驶路段的道路维护。

5、负责协调和处理好因爆破或施工产生的对周边居民、 环境及原有建筑的影响问题，及时办理挖、运、路政、爆破、 弃渣等平基土石方所涉及的相关审批手续并承担全部费用。

6、施工、爆破、运输中的交通、噪音、环卫、粉尘、 安全要求必须符合国家标准和市、县政府及相关部门的有关 规定，违反受罚和造成的损失由承包人自行负责并承担一切 费用。

7、承包人在平基施工过程中，如遇房屋建筑相邻同时 进行的情况，承包人必须采取措施保证土石方平基施工不对 房屋建筑结构产生实质影响，也不影响房屋施工的正常进 行。

特别是对周边原有建筑物采取切实有效的保护措施，若7对周边建筑造成破坏，由承包人承担一切损失。

8、必须按照施工图，技术交底、工程变更、会议纪要 和国家有关标准和发包人要求进行施工，确保工程质量，否 则，承包人必须无条件返工。

9、严格服从发包人的管理。

10、 承包人必须履行施工单位对工程、 现场的管理责任、 协调责任、配合责任，不得以任何理由推卸其责任。

11、接受发包人临时指派的其它施工任务。

八、发包人、承包人驻工地代表 1、发包人委派：

为现场代表，代表发包人行使职权，负责工程的全面管理。

2、发包人代表对本工程实施监督管理，具体负责施工 阶段的工程质量、工程进度、工程计量（包括参与收方计量、 签证事实依据、方案审查等)的控制，以及合同管理、信息 资料管理、协调工作、督促施工单位做好安全文明施工等。

3、承包人驻工地项目经理 刘德明 负责现场施工管理、 协调，随时与发包人保持联系。

工程技术负责人 具体主管该项目工程，专职安8全员(若承包人以上人员不配合发包人工作或在工作上采取 不合作的态度，发包人有权要求承包人无条件更换)。

4、上述人员若有变动，须以单位书面通知告知其它两 方。

九、工程变更的确定：

1、承包人必须按发包人做出的工程变更(含设计变更、 技术变更等)完成相应工作，否则，视承包人完工工程不符 合要求。工程变更(含设计变更、技术变更等)涉及每次每项 工程费用增加的，按工程变更(含设计变更、技术变更等)不 涉及工程费用增加的，则工程价款不作调整。

2、所有变更必须经发包人按照内部流程签字确认后方 可有效。

十、工程结算依据有效的约定 1、工程结算依据有效的条件：

（1）由各方相关人员签字齐全、及时、内容清晰、规范、 无涂改的资料原件为有效依据； （2）结算资料须加盖公章的分为：合同变更、结算汇总 表、双方公司层面召开的涉及结算方面的会议纪要须双方公9司公章；其余一般过程事实资料加盖双方项目部公章即为有 效。

（3）不符合条件的工程结算依据均属无效，双方不作为 办理结算的依据。

2、有效工程结算依据等签字程序按以下规定执行：

（1）原始地貌方格网图、平基施工图及竣工图需经双 方共同签字确认并加盖公章后方为有效。

（2）工程挖方量、填方量根据双方共同测定签认的原 始地貌标高方格网图及坐标图、平基施工图及竣工符合要求 的变更签证等为依据，计算本工程土石方挖方理和填方量。

（3）对工程变更涉及工程增加的需办理变更签证；工 程承包范围以外的零星工程需办理现场签证；工程变更，以 发包人发出书面通知交承包人签收为准。变更签证、现场签 证按发包人规定流程签字、盖章确认后方可作为结算依据 (变更签证均包括“设计变更”、“技术变更”)。

（4）现场签证、变更签证完成或阶段性工程完成 (含隐 蔽工程验收、中间验收，月进度工程量确认等 )、承担工程 内容完成时，承包人均应书面通知发包人，由双方和监理单10位到现场核定实际工程量，并进行确认后作为结算依据。

（5）工程结算资料(含签证)的时效性条件：现场签证、 核实的工程量依据自发生之日起七日内由承包人形成 (超出 十五日视为承包人自动放弃)，经监理审核(质量是否符合要 求、内容是否属实、数量是否准确等)后提交发包人审核确 认，发包人在收件后的十五日内按本条的约定完成签字、盖 章，需加盖公司公章的，盖章时间可顺延五日办理。发包人 若因审批流程超出时限要求的须以书面左文函进行说明。

（6）工程结算资料的规范性条件：内容真实，无涂改、 无伪造。其中变更签证必须附有关设计部门签字确认的设计 变更、技术变更资料。任何签证和现场核定的工程量依据必 须齐全并有明确的工作内容，范围，部位，发生原因 (指承 包范围外的、零星增加的签证)，工程量并且每项的小计和 合计必须大小写齐全、无错误、无涂改，凡不符合上述条件 的，均为不规范，不作为结算依据。

（7）资料管理：工程结算依据(合变更签证、现场签证、 现场核定工程量依据、竣工验收资料)等需一式五份(需为原 件)，经发包人统一编号后，甲方三份，乙方两份。11（8）在合同履行过程中，承包人提交的所有报告、文 件资料及要求等均以发包人加盖公章的书面回复为准。

合同履行中双方往来的文件、函件、报告、回复、指令、 资料、通知等双方约定由专人签收。

十一、工程价款的审核 1、结算办理程序 （1）办理结算的工程必须已竣工验收合格，达到合同 约定的要求。

（2）工程竣工验收后，在办理结算之前，承包人必须 提交一份完整的结算依据与发包人归档的原始依据进行核 对，核对完毕后双方书面予以确认。

（3）结算依据和审核意见均以书面形式递交。

2、结算价款的确定 （1）工程总结算价款必须经过发包人以及发包人进行 审核后方可成为有效的工程结算价款总价款，审核的总时间 控制在 30 天以内(以承包方交齐完整的结算资料后，双方履 行书面确认手续的次日起计算)， 《工程结算书》必须加盖双 方公司公章后方为有效。12（2）承包人应积极配合发包人的工作，由于承包人造 成发包人审核不能顺利进行，承包人承担相应责任。

（3）工程结算必须在乙方移交全部竣工资料验收合格 后进行。

十三、履约保证金 1、为了保证工程顺利进行，承包人须向发包人支付工 程项目保证金为 200 万元。本合同在签订之日起 承包人须向发包人支付保证金 200 万 元，存入发包人指定的银行帐户。保证金未按时支付，本合 同自动终止，发包人有权另行发包。【公司对个人发包安装任务合同】

2、承包人发生以下不履约行为时履约保证金不退还：

（1）因承包人原因延期竣工超过 60 日的，履约保证金 不退还。

（2）工程项目履约保证金在正常施工 月内退还。

日内十四、工程质量及验收 按国家现行相关的质量验收标准和施工验收规范结合 施工图纸、技术交底、工程变更、合同约定的要求进行工程13质量验收。

1、承包人完成工程自检合格后以书面形式通知发包人， 发包人在接到承包人要求验收的书面通知后三日组织相关 部门及人员对工程进行验收，验收合格经双方签字及监理确 认后由承包人在三日内撤出现场；验收不合格，由承包人返 工至合格后交付，完工时间以双方签字确认合格的时间为 准。

2、本工程验收合格后 l0 日内，承包人向发包人交付完 整的竣工技术资料一式肆套。

3、承包人在进场施工后，必须对严格按照投标时报送 的施工组织方案实施，确保工程实施时不会对周边建筑物造 成影响，确保工程顺利实施。十五、安全生产、文明施工责任 1、承包人承建本工程必须严格按照标化、文明现场和 ci 要求组织工程施工，争创市标化文明工地。布置、操作过 程不符合要求，发包人有权要求承包人停工整改及承担法律 责任及经济责任，耽误工期不予顺延。142、在开工前，承包人应组织现场全体施工及管理人员 进行安全教育，制定相应的安全生产措施。施工中必须严格 执行有关部门安全生产的规定，并对施工安全、治安保卫、 环境保洁、消防等进行管理，承担责任。

3、承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，在 相关的施工环节采取预防事故措施，确保施工安全和第三者 的安全，若发生一切安全事故(包括自身和他人伤、残、亡 及物品损失等)均由承包人自行负责，并承担一切经济责任 及法律责任。

4、发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报 有关部门， 通知发包人代表， 同时按政府有关部门要求处理， 发包人也应尽可能地为抢救提供必要的条件。

5、承包人应文明施工，当发包人代表认为施工现场不 符合文明施工要求有权限期要求承包人进行现场整理和清 理。当承包人收到发包人代表书面通知 3 天内，未按通知要 求完成现场整顿和清理工作，则发包人可委托他人进行整顿 和清理，由此产生的费用由承包人承担。15十六、违约责任 1、承包人必须服从发包人的管理，按双方约定的工作 内容、设计文件及发包人变更通知的内容、时间及要求进行 施工，未经发包人同意，本工程不得分包或转包；否则发包 人有权单方终止合同，承包工程人应在发包人通知后三日内 无条件退场，同时由承包人承担由此给发包人造成的相应经 济损失。

2、本工程交付前承包人必须撤除所有的机械设备，临 时设施及工作人员，做到完工清场，不得以任何理由强占施 工场地。

3、承包人完成或交付的工程不符合约定要求的，由承 包人返工至符合要求为止。

4、单方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方损 失．十七、其它 1、本合同未尽事宜，双方协商一致后可签订补充协议， 补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖16章之日起生效，工程竣工验收、余款结清后自行失效。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协 商解决，协商不成双方可依法向项目所在地人民法院起诉。

3、本合同正本一式捌份，双方各执肆份。

发包人：

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

委托代表人：

委托代表人：

年月日年月日17

2015水电安装合同范本
公司对个人发包安装任务合同 第七篇

第1篇：水电安装合同书范本

建设单位：________________

设计单位：________________

施工单位：________________

合同编号：________________

____年____月____日

建设单位：____（简称甲方）

地址：

施工单位：____（简称乙方）

地址：____________

兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点

第二条：工程内容

第三条：承包方式

第四条：工程价款及调整

1.工程价款

2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

（1）甲方代表确认的工程量增减；

（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

（3）工程造价管理部门公布的价格调整；

（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；

（5）合同条款以外得其他增减或调整；

第五条：付款方式

第六条：合同工期

1.双方商定总工期为____天。

开工日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，

（2）工程量变化和设计变更；

（3）非乙方原因得超过4个小时以上时；停水停电停气

（4）工程款未按时支付；

（5）不可抗力（如地震台风火灾等）

3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元（

回答人的补充2015-06-2807：49

第七条：工程质量要求：

第八条：材料设备：

第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任

1.甲方：

（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；

（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；

（3）按时支付工程款项；

（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；

（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；

（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；

（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；

（8）组织工程竣工验收工作。

2.乙方：

（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；

（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；

（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；

（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；

（5）参加工程竣工验收工作。

第十条：保修

保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为____个月。

第2篇：水电安装工程合同样本

甲方：______________代表(以下简称甲方)

乙方：______________代表(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一：工程名称：XXXX

二：工程地点：XXX

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；

(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；

(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；

(6)防雷接地安装；

(7)消防所有管网预埋及设备安装；

(8)弱电预埋及设备安装；

四、工期要求

乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币：23.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

7.1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；

7.2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；

7.3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；

7.4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%

7.5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工

1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十四、其它管理制度

1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

身份证号码：______________身份证号码：______________

联系电话：______________联系电话：______________

日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日

第3篇：水电安装合同样本

甲方————乙方：装饰公司

兹有甲方位于——————————水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签《质量服务卡》。

项目预测/米实测/米备注完工后业主签字

水路改造/暗明

电路改造/暗明

PP-R专业水路改造报价表

临近区域(郊区较远另加运费，商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

PP-R管安装报价：(冷热水全部使用热水管)

100米以上32元/米

70米至90米35元/米

40米至69米37元/米

16米至39米40元/米

5米至15米48元/米

5米以下69元/米

纯铜PP-R管安装报价：

100米以上58元/米

70米至99米63元/米

40米至69米69元/米

16米至39米76元/米

5米至15米88元/米

5米以下98元/米

稳态覆铝PP-R管安装报价：

100米以上42元/米

70米至99米48元/米

40米至69米56元/米【公司对个人发包安装任务合同】

16米至39米62元/米

5米至15米69元/米

5米以下88元/米

电路改造报价：

电路改造明线：15元/米昆仑牌；暗线：35元/米天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

备注：

1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表———元。

2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

4.服务标准：按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须清理现场。

5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

第4篇：水电安装工程施工合同

发包人全称：(以下简称：甲方)

承包人全称：(以下简称：乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程(以下简称：本工程)；

工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后（

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

④《建筑给排水及采暖工程施

工质量验收规范》GB50242-2002；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82)；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

①综合价：10.50元/㎡；

②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

2、工程量的计量：

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同)。

(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%)；

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效。

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。

2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

7、永州市治安管理处罚条例。

八、合同生效：

1、本合同订立时间：____年____月____日。

2、订立地点：____________________

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效

2015建设工程设计合同范本
公司对个人发包安装任务合同 第八篇

第1篇：建设工程设计合同

工程名称：______________________________

工程地点：_______________________________

合同编号：______________________________

（由设计人编填）

设计证书等级：__________________________

发包人：________________________________

设计人：________________________________

签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人：____________________________________________________________________________________

设计人：____________________________________________________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：___________设计人名称：___________

（盖章）（盖章）

法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

住所：___________住所：___________

邮政编码：___________邮政编码：___________

电话：___________电话：___________

传真：___________传真：___________

开户银行：___________开户银行：___________

银行帐号：___________银行帐号：___________

建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

（盖章）（盖章）

备案号：___________经办人：___________

备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

第2篇：建设工程设计合同

建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。

第二条甲方的义务

1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订

附：（1）＿＿＿＿设计项目收费表：（2）＿＿＿＿工程设计补充协议书。

＿＿＿＿设计项目收费表

第3篇：建设工程设计合同范本示例

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。

第二条甲方的义务

1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第4篇：建设工程设计合同范本

建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。

第二条甲方的义务

１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）

２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目（

第六条奖励与违约责任

１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。

２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付设计费。

３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条其它

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：

代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿

通讯处：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿

电话或电报：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿

开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿

帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿

＿＿年＿＿月＿＿日订

2016借用公司资质承诺书
公司对个人发包安装任务合同 第九篇

借用公司资质承诺书

xx-xx公司：

鉴于：我 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。

特承诺如下：

1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。

4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。

5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。

7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。

8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。

承诺人： （签字、按手印）

年 月 日 承诺人身份证复印件：

承诺书(借用公司资质)

xx-x有限公司：

本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关，并作如下承诺：

一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。

%向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费） ；保证金 ；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后 个工作日内（扣除管理费）将此款转到 所指定的银行卡上。户名： 、开户行： 、账号： 。

四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。

五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。

特此承诺

承诺人：

身份证号码（复印件附后）：

年 月 日

建设工程资质借用承诺书

xx-xxx-xxx-x公司：

鉴于：我自行与 （发包单位）联系承包施工 （工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。

为明确相关事项，特作承诺如下：

1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。

2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。

3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。

4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。

5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。

6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。

7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。

8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。

9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。

承诺人（签字、按手印）：

担保人（签字、按手印）：

年 月 日

借用资质协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：

1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。

2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分

3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。

3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。

4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为： ）。

5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。

6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。

7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。

8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人： 年 月日 年 月 日

第1 / 1页

工程公司借用资质协议书-02

甲方： 昆山诠智盛电子有限公司 (以下简称甲方）

乙方： 北京三明灯光环境艺术有限公司 （以下简称乙方）

甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 山西省行政村街道亮化工程（设备及安装） 项目共同合作一事达成如下协议：

1. 甲方计划以乙方的名义参与 山西省行政村街道亮化工程（设备及安装）项目竞标，若中标，项目由甲方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目合同的责任和义务。

2. 在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由甲方自行负责，乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。

3. 双方同意事项：

a) 由甲方在2016年6月26日前向乙方指定账户支付20,000.00元劳务费，如未能及时支付，则本协议自动失效。

b) 乙方不提供此项目的合同金额发票及此项目资金转账事宜。

4. 未经乙方许可的情况下，甲方不得私自对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用；甲方不得向外界透漏关于乙方相关的公司机密和做有损乙方公司利益的行为。

5. 其他未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。

6. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

甲方：昆山诠智盛电子有限公司 乙方：北京三明灯光环境艺术有限公司 代表签字： 代表签字：

日期： 日期：

第1 / 1页

相关热词搜索：装饰公司发包合同 装修公司发包合同