居间费用承诺书

导读：　居间费用承诺书(共9篇)工程居间费支付承诺书工程居间费支付承诺书依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。业主或总承包方：...

工程居间费支付承诺书
居间费用承诺书 第一篇

工程居间费支付承诺书

依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。

业主或总承包方： 承诺人或单位：

工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：

（2）姓名： 身份证号码：

一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。

二、居间人酬金付款方式，具体支付时间： 签定合同后同时开写进场通知给承诺人之后，承诺人支付 万元现金，工程预付款到账时支付预付款的 %，

余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。

三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。

四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。

五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。

六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。

（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。

（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。

七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。

承诺人单位： （签章）

承诺人： （签章）

身份证号：

联系电话：

签订地点：

年 月 日

居间服务承诺书
居间费用承诺书 第二篇

承 诺 书

承 诺 人： （以下称甲方）

被承诺人：持此承诺书之人 （以下称乙方）

甲乙双方确认就广东保利资产管理有限公司（以下称收购方）购买XX房地产开发有限公司（以下称出让方）位于XX宗地编号XX地块，“地块”的规划建筑面积XX平方米的土地使用权，以每平方米为XX元（最终以收购方与出让方交易单价为准）认购一事提供了居间服务与商务洽谈及相关业务咨询，撮合收购方与出让方签订《深圳市土地使用权出让合同书》及相关协议（合同）及附件（若有）。等上述事项现甲向被承诺人达成如下承诺：

1、 由甲方负责按照上述项目出让条件落实项目收购方，并促成收购方收购该项目；由乙方负责联系到项目出让方（这里指项目公司股东）并促成出让方按照上述项目出让条件出让该项目。

2、

3、

4、

5、 甲方因上述业务需要特聘请乙方作为收购方的委托方（甲方）的商务洽谈及相关业因办理上述业务需要甲方或（收购方）应及时、如实、准确的提供相关的资料及文乙方因自愿采取风险参予的方式来接受买方的委托方甲方的委托：即上述业务未办甲方采纳乙方以风险参予方式为已方工作，若乙方按甲方的要求完成上述委托的事务咨询顾问。 件给乙方。 理成功（不因甲方因素），所有产生的一切费用均由乙方自行承担。 项，使得收购方成功收购上述项目并与出让方签订了《深圳市土地使用权出让合同书》及相关协议（合同）及附件（若有），甲方则承诺支付给乙方劳务报酬为人民币壹仟万元正（不含税金额）。

6、 该劳务报酬在收购方解冻共管资金三天内甲方必需向承诺人兑现承诺书承诺的全部金额，逾期一天按中国人民银行同期贷款利率的4倍计算。以上承诺由持此承诺书之人向承诺人索取上述应得的劳务报酬。

7、 若收购方或收购方以及甲方或是甲方的亲属、配偶、合作伙伴、关联单位、所在单位直接或通过其他居间方与出让方签订《深圳市土地使用权出让合同书》或相关协议（合同），仍视为收购方与出让方有效利用了被承诺人提供的信息、条件、机会，甲方仍须按第4项承诺履行支付佣金的义务，国土或是工商部门登记的购买人承担连带支付责任。 特此确认和承诺！

注：此承诺书复印无效。 承诺人： 甲方提供公司三证复印件、甲方与收购方所签的委托议 年 月 日 或相关合同等复印件(加盖公章)

居间承诺书范文
居间费用承诺书 第三篇

篇一：工程业务承诺书范文

工程

业务、酬金支付承诺书范文

致： 四位先生（以下简称贵方）

我公司（承建单位）

委托贵方为我公司联系承接工程施工业务，依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于

居间、业务酬金支付之规定，我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任，并

以法律代表人，个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书，同意依法向贵方支付业务居间，

业务酬金并遵守以下承诺条款执行：

一、 劳务酬金的支

付

二、 劳务酬金支付

约定

1、 第一次支付时【居间费用承诺书】

间为：本施工项目在承建单位进场后办理建筑

施工许可证之日第

二个工作日内支付贵方人民币拾万元整（税后）。

2、 第二次支付时

间为：本施工项施工至三层框架封顶（加空层

除外）第一批进度

款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整（税后）。

3、 第三次支付时

间为：本施工项目施工至六层框架封顶（加空

层除外）第二批进

度款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方（税后）

4、

第四次支付时间为：

本施工项施工至整体封顶后，第二个工1

作日内一次付清贵方。

三、 贵方无需向我

单位及个人开具任何收款凭证。

四、 违约责任

我单位遵照上述支

付条款约定按时支付各款项，如有延误，每延误一天按应支付款额万分之六（每天计算）支

付贵方滞纳金；贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。

五、 其它约定事项

1、 本承诺书所承

诺之条款不可受更，不可撒销，无条件保证兑

现索即付之凭证，

不受我单位名称、法人变更，企业改制或重组等因素的影响，直到款项付清后终止。

2、本协议郑巨豪等

四位先生应履行的义务，①负责完成业主方与施工方的施工合同签订 （ 天内）。②协

调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容（主体封顶）。③保证该项目的真实性。

3、若本人承接该项

目施工，本承诺书生效，否则与本人无关，本协议书自动失效。

4、本承诺书一式三

份，自承诺单位负责人（代表人）签字后即生效。

承建单位（盖章）：

（待办）

施工单位负责人（代表）签字：

身份证号码：

承诺日期：二0一

一年 月 日

2

篇二：居间承诺书 (1)

不可

撤销的授权合作利润兑现承诺书

（云贵川线项目）

（2015）字 第 号

至：受益人刘占兴、

宫世航、佟琳、付井友、孙发龙

（以下简称贵受益

人）

贵受益人作为中间

服务方协助我方（包括：我方关联公司及关联人）承包中石化天然气管道云贵川线项目经研

究决定，我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担

保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书：

一、授权合作利润

计算及支付方式

就贵受益人为我方

介绍引进的上述工程项目，我方同意在与业主方或其关联公司、关联单位签署正式工程建设

项目承包（或施工）合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣金（以下简称居间或服务

费或佣金）并如数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个人或机构（以下简称分受

益人）：

我方承诺给予的贵

受益人应得的合作利润为：贰仟万元整（税后价）支付给受益人。 具体支付金额和时间为：

我方在与业主方签

署正式工程建设项目承包（或施工）合同后，第一次预付款到账一次性支付款项.

二、利润分流

1、每笔服务佣金所

产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴

纳和全责承担税金的法律经济责任，贵受益人对该等每笔资金拥有永久性支配权和使用权。

否则我方及本人承担一切法律责任。

2、就本承诺书项下

的支付义务，我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付，我方及本人愿意承担

全部法律及经济责任并放弃一切抗辩权，并愿意承担任何形式的惩罚，包括但不限于：贵受

益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户及/或查封有关财产；本

承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条；按服务费总额的两倍支付罚金；不必经

任何诉讼判决，同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵受益人所在地法院或其他有管辖权

的法院申请强制执行，我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩；承担因此所引起的相关

费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差

旅费等，同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付滞纳金，直到付清为止。

我方及本人对此无任何异议，并自动放弃一切抗辩权。

3、我方承诺遵守诚

信、保密、不竞争和不绕过原则，遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定，

不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本人及/或股东及/或参股或

控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从项目方获得项目施工权

及/或任何一方违约都与贵受益人无关；本次业务如有经济和法律责任都由我方承担，不牵涉

到贵受益人，贵受益人不承担任何退赔责任，同时保证采取一切措施免除贵受益人任何责任。

否则我方承担一切后果。

4、本项目由受益人

联系，由刘占兴洽谈，最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式，都认同是本公司的合约，

并承担相应的责任。

5、我方及我本人保

证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。

八、本承诺书共三

份，我方执一份、贵受益人执二份。若有不一致处则以贵受益人所持文本内容为准。本承诺

书经双方确认无误，经我方代表签字盖章后即生效，若此次业务已进入实际操作程序，全部

服务佣金支付完毕后，此承诺书自动失效。

1 / 2

6、本承诺书不可撤销、不可更改、无条件保证兑现，为见索即付凭证，并自动构成我方向贵

受益人及/或分受益人支付服务佣金的支付指令及凭证，且与我方其他相关承诺、授权委托书

及/或指令不相抵触，独立执行，是我方所有成员一致的真实意思表达，本承诺书的电子扫描

件与原件具有同等法律效力。

崔志良 建设银行 6227001143680107943 叁佰万元

8、授权贵受益人可

单方各自及/或共同到就近公证机关对本承诺书进行公证，我司承诺就全部及/或部分支付义

务自愿接受强制执行并自愿放弃一切抗辩权。

9、受益人的责任和

义务：该项目所有前期工作由以上所有受益人负责，包括工作联系、完善相关资料手续等，

直到正式进入合同谈判并签署止。

备注；

特此承诺！

承诺人即服务费支

付委托人：

承诺人身份证号码：

日期：二零一五年 月 日

公证机关：（签字/盖章）

承诺人： （签名）

日期：二零一五年

月 日

附件：

承诺人身份证复印

件

2 / 2

篇三：居间费承诺书

居

间 费 承 诺 书

一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、

住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。

二、发包单位：

三、工程地址：

四、工程项目：

五、工程数量：

六、工程造价：

七、工程定额：

八、拨款方式：（1）

人员入场拨 %，（2）设备入场拨 %

（3）每月工程进度

拨 %

九、居间费支付方

式：我公司同意为 次付清。

（1）甲方收到第一

次拨款，付 %，现金 元

（2）甲方收到第二

次拨款，付 %，现金 元

（3）甲方收到第三

次拨款，付 %，现金 元

十、该居间费承诺

书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的

经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。

十一、委托方在施

工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不

承担任何责任。

十二、为了表明我

公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。

十三、本承诺书一

式两份，承诺人和被承诺人各执一份。

委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号： 电话： 法人授权代

表： 身份证号： 电话：

单位盖公章： 法人签名： 法人授权人签名：

承诺时间：2010年

月 日

篇四：居间承诺书

委托

融资贷款居间承诺书

致： 先生

我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研

究决定，给予以下承诺：

1、我公司委托

作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。

2、我方所获得投入

的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；

3、我方同意该笔资

金用于 项目或领域行业，并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作；

4、同意在首款到帐

后，第一时间向您（一次性）支付居间费为此次融资款项总额的1％(净额*) 作为中介人居

间应得佣金；

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）

法定代表人（签字盖章））：

身份证号码：

2012年 月 日

篇五：工 程 居 间 合 同

工 程 居 间 合 同

《承 诺 书》

甲方（承诺单位及

法人） 乙方（中介方等人）

根据《中华人民共

和国合同法》第23章的424条之规定和国务院1998第19号文件、国家工商总局1995第36

号等的文件精神，凡属工程项目对中介方的劳务费和误工工资，有收取佣金之规定。在本项

目中秉着平等互利、自愿的原则，现甲方特委托乙方为甲方与业主联系的唐湘大酒店改扩建

居间服务费支付承诺书
居间费用承诺书 第四篇

居间服务费支付承诺书

编号:20111107 承诺方：

受益方：

鉴于在 等居间人的反复协调和卓有成效的努力下,若居间方最终促成了我公司与贴息方（__________有限公司）在“中国 农业 银行 ______________行”的《定期存款协议》

【合同编号：20111108】存款成功（存款总额为人民币 亿元，可分批操作）；根据中华人民共和国合同法第二十三条424条、428条规定，根据国务院1998（第19号）文件、国家工商总局1995（第36号）文件精神，我公司及全体股东现以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书：

一、我公司同意按存款总额的百分之 （税后 %），作为居间服务费，以现金划帐等方式，在所约定的贴息款到账后，当日内足额兑付给受益方（ 等）。若分单操作，则批清批结。受益方收取该笔居间服务费时，不需办理任何收款凭证及相关手续。受益方居间服务费的税金由我公司依法代缴纳，受益方实得存款总金额百分之 （ %）的居间费用；若涉及税金的法律或经济责任，由我公司全责承担。我公司保证居间费用按以下具体账户分流支付：

备注：由代表方 再自行分流

备注：由代表方 再自行分流

二、在存款到达我公司帐户后，我公司若恶意逃避或故意拖延支付，愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利：居间方可凭此承诺书依法冻结我公司的银行帐户；本承诺书自动转为我公司欠居间方居间服务费的欠条；追回应兑现的居间服务费并按该费用总额加收每天3‰滞纳金；按居间服务费总额的两倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。

三、根据经济合同法等法律法规规定，执行中若贴息方与我公司发生纠纷包括但不限于资金使用期间或资金使用期满产生纠纷，居间方不承担任何责任。否则，我公司愿担一切后果。

四、本承诺书为不可撤销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与我公司其他相关承诺不相抵触，独立执行，不受企业改制、更名或更换法定代表人而影响，具有永久法律效力。本承诺书经我公司及法定代表人如实填写并签章签字由受益人自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等效力。特此承诺！

承诺企业法定全称（盖章）：

营业执照号码：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签字）：

承诺日期：2011年 _ 月 日

居间费承诺书
居间费用承诺书 第五篇

篇一：居间承诺书

委托

融资贷款居间承诺书

致： 先生

我公司经由 先生居间工作，获得了符合我本公司所需要条件的资金。 现经公司董事会研

究决定，给予以下承诺：

1、我公司委托

作为本公司在北京地区的融资代理人，其融资代理行为由本公司承担。

2、我方所获得投入

的人民币资金是真实、合法、可移动，符合我所需要的相关条件的；

3、我方同意该笔资

金用于 项目或领域行业，并同意建立共管账户对款项进行调配、审核工作；【居间费用承诺书】

4、同意在首款到帐

后，第一时间向您（一次性）支付居间费为此次融资款项总额的1％(净额*) 作为中介人居

间应得佣金；

* 净额为完税后款额 即1%为税后额 附：承诺人有关证明文件（复印件）

（企业）全称（签字盖章）：

法定代表人（签字盖章））：

身份证号码：

2012年 月 日

篇二：居间费支付承诺书

承

诺 书

(支付个人居间费

的法律凭证)

居间

我（ ）因 项目，现

委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对

居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：

一、支付金

额 。

二、支付方

式： 。

三、本《承诺书》

不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，

承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人

负有对此《承诺书》保密的义务。

四、此《承诺书》

具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协

议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法

院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。

五、本《承诺书》

仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭

证。

六、本《承诺书》

在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。

委托方（承诺人）： 被承诺人（居间人）： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 日

篇三：工程居间费支付承诺书

工程

居间费支付承诺书

依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对

居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承

诺人履行承诺。

业主或总承包方： 承诺人或单位：

工程名称：

贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓

名： 身份证号码：

（2）姓名： 身份证号码：

一、承诺人或承诺

单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人

单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %

给居间人作为酬金。

二、居间人酬金付

款方式，具体支付时间： 签定合同后同时开写进场通知给承诺人之后，承诺人支付 万元现金，工程预付款到账时支付预付款的 %，

余额按进度款支

付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。

三、居间人促成承

诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人

单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机

号码（以便资金对双方透明）。

四、如承诺人或承

诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人

单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位

全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人

民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或

承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣

给居间人。

五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，

对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。

六、（1）该承诺人

或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。

（2）居间酬金以现

金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。

（3）本承诺书受益

人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。

七、居间人有责任

保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十

五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。

承诺人单位： （签章）

承诺人： （签章）

身份证号：

联系电话：

签订地点：

年 月 日

篇四：居间服务费支付承诺书

居间

服务费支付承诺书

编号:20111107 承

诺方：

受益方：

鉴于在 等居间人的反复协调和卓有成效的努力下,若居间方最终促成了我公

司与贴息方（__________有限公司）在“中国 农业 银行 ______________行”的《定期存款

协议》

【合同编号：

20111108】存款成功（存款总额为人民币 亿元，可分批操作）；根据中华人民共和国合

同法第二十三条424条、428条规定，根据国务院1998（第19号）文件、国家工商总局1995

（第36号）文件精神，我公司及全体股东现以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保

责任签署此份承诺书：

一、我公司同意按

存款总额的百分之 （税后 %），作为居间服务费，以现金划帐等方式，在所约定的贴息款

到账后，当日内足额兑付给受益方（ 等）。若分单操作，则批清批结。受益

方收取该笔居间服务费时，不需办理任何收款凭证及相关手续。受益方居间服务费的税金由

我公司依法代缴纳，受益方实得存款总金额百分之 （ %）的居间费用；若涉及税金的法律

或经济责任，由我公司全责承担。我公司保证居间费用按以下具体账户分流支付：

备注：由代表方 再自行分流

备注：由代表方 再自行分流

二、在存款到达我公司帐户后，我公司若恶意逃避或故意拖延支付，愿接受下列处治，并放

弃一切抗辩权利：居间方可凭此承诺书依法冻结我公司的银行帐户；本承诺书自动转为我公

司欠居间方居间服务费的欠条；追回应兑现的居间服务费并按该费用总额加收每天3‰滞纳

金；按居间服务费总额的两倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、

执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由我公司承担。

三、根据经济合同

法等法律法规规定，执行中若贴息方与我公司发生纠纷包括但不限于资金使用期间或资金使

用期满产生纠纷，居间方不承担任何责任。否则，我公司愿担一切后果。

四、本承诺书为不

可撤销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与我公司其他相关承诺不相抵触，独

立执行，不受企业改制、更名或更换法定代表人而影响，具有永久法律效力。本承诺书经我

公司及法定代表人如实填写并签章签字由受益人自填即生效。本承诺书的电子扫描件传真件

和本次融资所涉及的相关文件资料的复印件、传真件、电子件、扫描件等，与原件具有同等

效力。特此承诺！

承诺企业法定全称（盖章）：

营业执照号码：

法定代表人（签章）：

或授权代表人（签

字）：

承诺日期：2011年 _ 月 日

篇五：居间费分成承诺书

承

诺 书

(个人居间费支付

凭证)

因“ 工程项目”，我（ ）代表居间方： 与工程项目承包人 签订《居间协议》，该工程的《居间协议》是以上居间人经过共同努

力、协作的结果，本人特此将该工程的居间费作如下分配并承诺在每次收到居间费当日支付

被承诺人。

一、支付金额：

按照本人与工程项

目承包人签订的《居间协议》中的土石方爆挖运工程量每立方米 元居间费提取给被承诺人。

二、支付方式： 按照本人与工程项目承包人签订的《居间协议》支付方式相同。

三、本人作为该工程项目的居间方代表人负有督促工程承包人按时支付居间费的义务和责任。

四、如本人不履行本承诺，被承诺人可向我的居间甲方提出从工程总居间费中扣付，对此我无异议。本《承诺书》在居间费结清后自动失效。

2016居间费用承诺书
居间费用承诺书 第六篇

居间费用承诺书

致等受益人

我公司为建设项目需要，委托贵方（先生等）为我司引进资金，根据中华人民共和国合同法第二十三章424条、428条规定，国务院1998年（第19号）文件国家工商总局1995年（第36号）文件精神，我公司及全体股东现以全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此承诺书，具体内容条款如下：

一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之（税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。

二．在贵方为我公司介绍引进资金后，我司委托银行对百分之叁引资服务费进行同台交割，并按到帐批次同台交割融资服务费，若有恶意逃避或故意拖延支付愿按每延迟一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿为止，并承担因此所引起的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）。

三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。

四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。

五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。

特此承诺！

有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

二零一四年月日

工程居间费支付承诺书

依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。

业主或总承包方： 承诺人或单位：

工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：

（2）姓名： 身份证号码：

一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。

二、居间人酬金付款方式，具体支付时间： 签定合同后同时开写进场通知给承诺人之后，承诺人支付 万元现金，工程预付款到账时支付预付款的 %，

余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。

三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。

四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。

五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。

六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。

（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。

（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。

七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。

承诺人单位： （签章）

承诺人： （签章）

身份证号：

联系电话：

签订地点：

年 月 日

不可撤销支付居间费承诺书8.25

被承诺人：

法人聘任本人 （身份证号： ）与 签订土石方工程合同。合同工程量暂定 m3（以实际发生工程量为准）,由于劳务人在该工程承揽期间，付出了大量人力、物力促成了该工程合同的签订。故我单位完全自愿与你（们）合作同发包方达成合同文本，并予以明确确定对您（们）付出的辛勤劳动做出承诺如下：

1、根据《中华人民共和国经济合同法》对劳务人员作有偿服务的原则，工程承包合同生效后，本人自愿兑现支付的劳务人员酬金是合理合法的。

2、经你们组织协调跟踪促成该项目合同签订成立，本人（公司）承诺按合同工程量每立方 元支付，付款方式乙方以每次与发包方结算的工程量立方乘以承诺的价格，全额结付给劳务人。用现金支付，合同签订后，进场费入账后3日内我方用自有资金支付给居间 人 万元。此款在而后的工程进度款结付居间费中分三个月扣回。

3、签订本项目合同文件后，如我方不按时足额或不支付劳务酬金给劳务人时，劳务受益人可凭此支付劳务费承诺书向本公司追索全部酬金，并申请仲裁支付或向人民法院起诉。

4、合同生效后，劳务人责任结止。我方与该工程发包方发生任

何争议，与你们（劳务人）无关，劳务人不承担任何法律与经济责任。劳务人不负责施工过程中的管理和安全责任。

5、本不可撤销支付劳务费承诺书不可撤销、不可变更、不受我方企业更名改制或更换法人代表和续订工程合同的影响，并持有效延续性至劳务费结清完毕。

6、该工程项目合同未签订，此承诺书无效，劳务酬金支付完毕后自动失效。

7、本承诺书一式两份，委托承诺人和劳务人各持一份。

承诺人： （签字盖章）

电话： 身份证号码：

年 月 日

居间人佣金承诺书

居间协议书

甲方(受委托方)：

乙方（居间方）：

就乙方介绍林权给甲方办理银行贷款一事，如甲方为乙方介绍的林权持有人成

功贷出款，为答谢乙方促成此项业务。甲方承诺给予乙方银行放款额度的2%作为酬劳。

本林权的所在地为广西三江县，面积约八千余亩，下款金额按银行实际下款而

定，下款时间原则上定于2016年的春节之前。

一、付款给乙方的方法为：以甲方实际操盘下款当日，所贷的款委托支付到指

定帐户，由林权所有人、实际操盘人等人一同到银行办理分流款时，同时支付给居间人。

二、甲方与林权所有人、操盘企业若产生任何纠纷及法律责任，与居间方无关。

三、甲方保证承诺的居间费用下款分流即现金转帐支付至乙方指定银行帐户。

开户行： 帐户： 户名：

四、乙方保证所介绍的林权所有人能按甲乙双方谈定的事宜，将林权持有人的

林权证、流转合同、企业六证一卡等交给甲方，并委托甲方办理贷款事宜。甲方亲赴南宁与乙方介绍的林权持有人见面，如有实际情况与乙方口诉的相左，则属乙方违约，本合同作废。乙方应严守商业秘密，居间人员保证对此次贷款业务的商业保密承诺。

五、本协议书壹式三份，甲方与贷款操作方和乙方各壹份。

特此承诺！

甲方： 乙方：

（签字盖手印） （签字盖手印）

身份证号： 身份证号：

地点：广西南宁市 日期： 2016年12月30日

居间费支付承诺书

(支付个人居间费的法律凭证)

居间

我（ ）因 项目，现委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：

一、支付金额 。

二、支付方式： 。

三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。

四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。

五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。

六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。

委托方（承诺人）： 被承诺人（居间人）： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 日

居间费承诺书

一、我公司经董事长研究决定，特全权授权委托 等先生、 等女士为我公司联系业务，我公司特承诺：同意按工程总造价（税后）支付被承诺人车旅费、住宿费、生活费、通讯费、奖金等居间费报酬。

二、发包单位：

三、工程地址：

四、工程项目：

五、工程数量：

六、工程造价：

七、工程定额：

八、拨款方式：（1）人员入场拨 %，（2）设备入场拨 %

（3）每月工程进度拨 %

九、居间费支付方式：我公司同意为 次付清。

（1）甲方收到第一次拨款，付 %，现金 元

（2）甲方收到第二次拨款，付 %，现金 元

（3）甲方收到第三次拨款，付 %，现金 元

十、该居间费承诺书，经我公司签字盖章即法律生效，不得以任何借口拒付。否则，由我公司承担由此引起的经济和法律责任。违约金按承诺书居间费的双倍赔偿。

十一、委托方在施工期间发生的一切债权债务，及人身伤亡事故等各项违约责任，均由我方负责，被委托方不承担任何责任。

十二、为了表明我公司承诺的效力，本承诺书签发后，愿向被委托书交信誉金 元以示诚意。

十三、本承诺书一式两份，承诺人和被承诺人各执一份。

委托单位名称： 法定代表人姓名： 身份证号： 电话： 法人授权代表： 身份证号： 电话：

单位盖公章： 法人签名： 法人授权人签名：

承诺时间：2016年 月 日

2016居间合同承诺书
居间费用承诺书 第七篇

居间合同承诺书

(支付个人居间费的法律凭证)

居间

我（ ）因 项目，现委托你方落实并促成我签协议。 根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，我自愿按以下方式向居间人支付居间费：

一、支付金额 。

二、支付方式： 。

三、本《承诺书》不可撤销、不更改、不受时间限制而失效，不受承诺人签定协议中缔约双方的违约纠纷影响，承诺人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与协议相关的连带责任，承诺人负有对此《承诺书》保密的义务。

四、此《承诺书》具有劳务合同、居间协议的同等法律效力，为此我如不履行本承诺，居间当事人可向我的协议甲方提出从工程进度款项中扣付居间费给居间人，对此我无异议；或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，我无条件放弃一切抗辩和反驳的权利。

五、本《承诺书》仅此一份由居间人保存，本《承诺书》或居间人的身份证均可作为向承诺人领取居间费的凭证。

六、本《承诺书》在承诺人签订由居间人促成的协议后生效，居间费结清后失效。

委托方（承诺人）： 被承诺人（居间人）： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 日

工程居间合同范本 甲方（委托人）：某某建筑公司

联系地址：【居间费用承诺书】

乙方（居间人）：

联系地址：

联系电话：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%。

2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整；在正常施工的两个月内，应支付***；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担**差*等**费用）。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

合同签订地：

合同签订日：

甲方：（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

承诺书和居间合同

甲方： 乙方：

甲方为了企业发展，公司特委派同志为甲方及本人承揽工程项目受委托人（居间经纪人为乙方）。 工程名称：

工程地址： 依据《中华人民共和国合同法》第二十三章第424条、第426条、第428条及相关法律规定，对受委托人（居间经纪人乙方）本着有偿服务的原则，甲方及个人特作承诺如下：

一、甲方与建设中标方（及有关方）签订施工合同，甲方自愿承担受委托人的劳务佣金，并拟定该工程合同总价款的 %兑现支付（税后款）给委托人。经双方协商，在甲方与建设方签订施工合同为准。

1、甲方应向乙方提供订立合同需要的相关手续，配合乙方做好前期协调工作。合同工程量为发包方实际的工程量为准。

2、乙方确保甲方承接： 合同的订立，并提供发包方真实的信息资料（施工图纸等），如乙方协调无力，此合同自行作废。乙方促成甲方正式签订施工合同后，甲方工程施工及经济效益成立，甲方必须支付给乙方工程总金额%费用。

3、金额支付方式：是以帐外资金支付，七天之内一次性付清，付款给受

委托人（乙方）的承诺。

4、注明以及甲方处成后续工程业务，本承诺书仍然有效。

二、如果甲方或工程队不按以上承诺支付劳务佣金，受委托人(乙方)可持本承诺书到建设方后承包方（及有关方）收取劳务佣金，并列入施工方作为其工程方作为其工程预付款，甲方无条件认可，绝无异议。如甲方不履行本协议承诺，受委托人（乙方）可以申请法院执行，甲方自愿承担一切经济责任，本承诺书与施工合同同时生效。生效后甲方与建设方发生任何纠纷及矛盾或者工程有变动（含质量、工期、进度）均与受委托人（乙方）无关，一律由甲方承担所有一切经济责任和法律责任。

三、受委托人（乙方）也可在甲方不履行承诺时或未履行承诺完毕时，有权扣押甲方工程材料或机械设备作为抵押，直到付清劳务费为止。此承诺书和居间合同一式两份，各执一份。特此承诺! 甲方（盖章） 法人（签字）： 电话： 开户银行：帐号：签订地址:

乙方：

身份证号码：

电话：

劳务居间合同承诺书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》第二十二条的居间规定，

在互惠互利、自愿、诚信的原则下，双方达成如下合同条款：

一、 工程概况

1、工程名称：城市风景

2、工程地点：平果县

3、工程内容：商居楼

4、工程量：1号楼、2号楼、3号楼

二、 居间费用

1、乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与乙方正式签订

合同或协议。甲方自愿付给乙方居间费用总造价完税后的百分之四（4%）。

2、甲方与乙方正式签订合同或协议前，先同乙方签订该居间合同，

该居间合同随同甲方与乙方签订合同或协议同时生效。

3、无论合同或协议名称和法人发生任何变化，甲方付给乙方的居

间费用都要如约履行。

4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加工程量，其增加部分

甲方亦需按上述比例付给乙方居间费用。

三、 付款方式

1、在甲方进场开工三个工作日先付伍万元以后。在甲方收到第一次工程预付款后一日内，按工程款预付百分之四（4%）给乙方。

四、 违约责任

1、如果甲方到期不及时付给乙方居间费，乙方可以到城市风景地产商要所有的居间费。

2、甲方愿意以工程总造价的5%作为违约赔偿给乙方。

3、如双方发生纠纷，可协商解决，解决不了可提交乙方所在地人民法院裁决。

五、 未尽事宜，双方协议补充：

六、 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

居间服务承诺书

承 诺 人： （以下称甲方）

被承诺人：持此承诺书之人 （以下称乙方）

甲乙双方确认就广东保利资产管理有限公司（以下称收购方）购买xx房地产开发有限公司（以下称出让方）位于xx宗地编号xx地块，“地块”的规划建筑面积xx平方米的土地使用权，以每平方米为xx元（最终以收购方与出让方交易单价为准）认购一事提供了居间服务与商务洽谈及相关业务咨询，撮合收购方与出让方签订《深圳市土地使用权出让合同书》及相关协议（合同）及附件（若有）。等上述事项现甲向被承诺人达成如下承诺：

1、 由甲方负责按照上述项目出让条件落实项目收购方，并促成收购方收购该项目；由乙方负责联系到项目出让方（这里指项目公司股东）并促成出让方按照上述项目出让条件出让该项目。

2、

3、

4、

5、 甲方因上述业务需要特聘请乙方作为收购方的委托方（甲方）的商务洽谈及相关业因办理上述业务需要甲方或（收购方）应及时、如实、准确的提供相关的资料及文乙方因自愿采取风险参予的方式来接受买方的委托方甲方的委托：即上述业务未办甲方采纳乙方以风险参予方式为已方工作，若乙方按甲方的要求完成上述委托的事务咨询顾问。 件给乙方。 理成功（不因甲方因素），所有产生的一切费用均由乙方自行承担。 项，使得收购方成功收购上述项目并与出让方签订了《深圳市土地使用权出让合同书》及相关协议（合同）及附件（若有），甲方则承诺支付给乙方劳务报酬为人民币壹仟万元正（不含税金额）。

6、 该劳务报酬在收购方解冻共管资金三天内甲方必需向承诺人兑现承诺书承诺的全部金额，逾期一天按中国人民银行同期贷款利率的4倍计算。以上承诺由持此承诺书之人向承诺人索取上述应得的劳务报酬。

7、 若收购方或收购方以及甲方或是甲方的亲属、配偶、合作伙伴、关联单位、所在单位直接或通过其他居间方与出让方签订《深圳市土地使用权出让合同书》或相关协议（合同），仍视为收购方与出让方有效利用了被承诺人提供的信息、条件、机会，甲方仍须按第4项承诺履行支付佣金的义务，国土或是工商部门登记的购买人承担连带支付责任。 特此确认和承诺！

注：此承诺书复印无效。 承诺人： 甲方提供公司三证复印件、甲方与收购方所签的委托议 年 月 日 或相关合同等复印件(加盖公章)

第1 / 1页

居间合同项目引资支付承诺书

根据《中华人民共和国合同法》第二十三章424条、428条规定：湖北海江东盛置业有限公司委托黄发平先生（下称受益人）协作办理项目资金。即湖北海江东盛置业有限公司的东盛新干线项目对外引资业务，若办理成功，湖北海江东盛置业有限公司将无条件将项目引资总额的3%协办奖励金，平均分配给以下受益人：

湖北海江东盛置业有限公司确认同意：

一、 在本次引资过程中，如分期分批操作，我司将分期分批按承诺比例提取，及时地支付

给以上受益人，直到本次引资完毕为止。

二、 这个承诺是不可更改、不可撤销的、是享有全权之法律保障的，是遵照受益人指定的

账户无条件直接支付给受益人，并保证对受益人不受任何损害或侵犯。

三、 以上承诺和保证是有效的，如我司未按承诺和保证执行，受益人可以将此承诺书所欠

的费用数额作为我司所欠的债务，可在当地法院起诉，向我公司追讨债务，包括诉讼费、执行费、误工费、往返出差费由我公司全部承担支付给以上受益人。我公司将放弃一切法律抗辩和反诉的权利。

四、 此承诺书有效期是整个引资结算完成且所有提取奖励金打入受益人指定帐户后为止，

引资不成功，此承诺无效。

五、 如引资资金存入湖北海江东盛置业有限公司指定银行后，湖北海江东盛置业有限公司

须在两天内将协办奖励金打入以上受益人银行帐户，未能按时支付劳务费，银主将撤回全部资，所产生的一切费用由湖北海江东盛置业有限公司负全责，并承担全部法律责任。

六、 此承诺书内所有人士均对此内容严格保密，所有受益人均享有以上承诺书的权益。

七、 引资成功后，所发生的一切法律责任与中介方无关，中介方不承担任何法律责任。

公司盖章：

法人（承诺人）签字：

年 月 日

注：传真件与原件一致

第1 / 1页

2016居间佣金承诺书范本
居间费用承诺书 第八篇

居间佣金承诺书范本

我公司为建设项目需要，委托贵方（先生等）为我司引进资金，经我公司董事会研究决定签署此份承诺书，具体内容条款如下：

一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之叁（税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。

二．在贵方为我公司介绍引进资金后，我司委托银行对百分之叁引资服务费进行同台交割，并按到帐批次同台交割融资服务费，若有恶意逃避或故意拖延支付愿按每延迟一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿为止，并承担因此所付引起的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）。

三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。

四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。

五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。

特此承诺！

有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

二零零九年十一月日

居间佣金协议书

甲方：

乙方：陕西省神运煤炭经销有限公司

本着友好合作互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方推荐的买方（以下简称丙方）向甲方购买煤炭，并甲方委托乙方帮助甲方完成商务谈判等事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方为甲方与丙方就建立购销合作相关事项提供商务谈判及相关服务。甲方授权乙方为与丙方建立购销意向合作的唯一中介代理，并有对本业务的运营状况享有知情权。

二、乙方向甲方提供商务资讯及其他方面的服务的范围包括：

1、利用自己的信息渠道和信息资源与甲方进行沟通和联系，及时了解和获取丙方购买煤炭相关信息和意向；

2、向甲方介绍丙方的基本情况和相关事宜，并将丙方具体要求详细地介绍给甲方；

3、参与销售经营的谈判，就购销合作事项跟各方一起进行价格商谈，技术调研和技术分析；

三、乙方负责与丙方就甲方销售煤炭事宜进行深入的沟通、联系和协商，对此甲方认可乙方此前所作的这些工作。

四、甲方同意丙方购买甲方的煤炭，车板完税 847 元/吨，甲方同意与委托乙方的销售价格 847 元/吨（含票）的 3 元/吨（税后）差价为佣金，每月每批次按实际供货吨位计算。

五、甲方同意与丙方建立购销合同，并同时与乙方建立佣金协议。

六、甲、乙双方承诺签约佣金协议确定之后，在重大经营方针和政策、重大事项的决策以及日常经营活动方面应相互支持、相互合作，共同维护双方的利益。

七、佣金支付的时间和方式：双方同意佣金在甲方和丙方达成签约后并在丙方每次与甲方结算货款后的两个工作日内把经纪人佣金现金转账到乙方指定的公司或个人账户。时间以转账单的传真到乙方为准。

八、甲方承诺如果甲方、乙方和丙方三方之间达不成购销合作，甲方、甲方的子公司或者甲方的关联公司不得单独与丙方、子公司或其关联公司另行洽谈采购本协议涉及到的煤炭购销业务。如果乙方发现甲方、甲方子公司或者甲方的关联公司单独与丙方、其子公司或其关联公司洽谈上述购销之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的目的已经达到，甲方应按照本协议第四条的规定向乙方支付相应的佣金。

九、双方同意丙方与甲方协议签署采购电煤协议，即视为乙方向甲方提供资讯服务和其他服务的义务全部完成。甲方不得以任何理由向乙方拒付和少付本协议规定的佣金。

十、违约责任，甲方若不按协议第七条执行，逾期一天应支付乙方滞纳金，滞纳金系数为总佣金的5‰/天；甲方同意凡乙方所提供资讯服务的合作商，其将来

与甲方发生的每笔业务，甲方都将按本协议的第四条条款支付佣金给乙方，否则，甲方愿按受协议成交额的30％罚款支付给乙方。续签后的佣金可随市场和交易价格变动而双方协定。对本次业务保密协定不以任何理由越过乙方操作，如越过乙方操作即认为自愿违约并支付交易额的30%作为罚款。

十一、本协议签订之后即发生法律效力，对签约双方均具有法律约束力，双方都应该严格遵守协议的条款，任何一方违约，造成协议目的无法实现，另一方有权解除协议，并有权要求赔偿经济损失。

十二、本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款。

十三、双方承诺在签订本协议过程中提供的所有文件和资料均具有完全的真实性、有效性、合法性和连续性，复印件与原件相一致。并愿意就各自因提供虚假材料所引发的一切后果承担相应的法律责任。

十四、双方承诺在本协议谈判过程中及本协议签署后5年内，双方对本协议相关的信息、资料具有保密的义务。除参与本协议谈判和制定的双方行政和管理人员、聘用律师和其他相关人员有权知晓外，任何一方不得将协议另一方有关本协议的相关信息、资料透露给任何第三方。

十五、本协议附件若与本协议的条款不一致，应以本协议的条款为准。

十六、双方在履行本协议过程中若发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。若协商不成，应提请守约方所在地仲裁委员会依照其仲裁程序进行仲裁。该仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十七、本协议未尽事宜，双方应通过协商，制定书面补充条款加以约定，补充条款与本协议具有相等的法律效力。

十八、本协议壹式贰份，甲乙双方相关人员各执一份，经双方签章后生效，本协议附件包含甲方资质，甲方和丙方签定的正式合同复印件一份，及补充条款若干。 (以下为协议签署区，无正文)

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

经办人： 经办人： 李 免

电话： 电话：18202942016 15353550806 开户银行: 开户银行：中国银行北京奥运村支

行

账号： 账号：616610100006151043

日 期： 日期：

居间人佣金承诺书

甲方(受委托方)：

乙方（居间方）：

就乙方介绍林权给甲方办理银行贷款一事，如甲方为乙方介绍的林权持有人成

功贷出款，为答谢乙方促成此项业务。甲方承诺给予乙方银行放款额度的2%作为酬劳。

本林权的所在地为广西三江县，面积约八千余亩，下款金额按银行实际下款而

定，下款时间原则上定于2016年的春节之前。

一、付款给乙方的方法为：以甲方实际操盘下款当日，所贷的款委托支付到指

定帐户，由林权所有人、实际操盘人等人一同到银行办理分流款时，同时支付给居间人。

二、甲方与林权所有人、操盘企业若产生任何纠纷及法律责任，与居间方无关。

三、甲方保证承诺的居间费用下款分流即现金转帐支付至乙方指定银行帐户。

开户行： 帐户： 户名：

四、乙方保证所介绍的林权所有人能按甲乙双方谈定的事宜，将林权持有人的

林权证、流转合同、企业六证一卡等交给甲方，并委托甲方办理贷款事宜。甲方亲赴南宁与乙方介绍的林权持有人见面，如有实际情况与乙方口诉的相左，则属乙方违约，本合同作废。乙方应严守商业秘密，居间人员保证对此次贷款业务的商业保密承诺。

五、本协议书壹式三份，甲方与贷款操作方和乙方各壹份。

特此承诺！

甲方： 乙方：

（签字盖手印） （签字盖手印）

身份证号： 身份证号：

地点：广西南宁市 日期： 2016年12月30日

第1 / 1页

2016居间报酬承诺书
居间费用承诺书 第九篇

居间报酬承诺书

至：受益人刘占兴、宫世航、佟琳、付井友、孙发龙

（以下简称贵受益人）

贵受益人作为中间服务方协助我方（包括：我方关联公司及关联人）承包中石化天然气管道云贵川线项目经研究决定，我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书：

一、授权合作利润计算及支付方式

就贵受益人为我方介绍引进的上述工程项目，我方同意在与业主方或其关联公司、关联单位签署正式工程建设项目承包（或施工）合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣金（以下简称居间或服务费或佣金）并如数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个人或机构（以下简称分受益人）：

我方承诺给予的贵受益人应得的合作利润为：贰仟万元整（税后价）支付给受益人。 具体支付金额和时间为：

我方在与业主方签署正式工程建设项目承包（或施工）合同后，第一次预付款到账一次性支付款项.

二、利润分流

1、每笔服务佣金所产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴纳和全责承担税金的法律经济责任，贵受益人对该等每笔资金拥有永久性支配权和使用权。否则我方及本人承担一切法律责任。

2、就本承诺书项下的支付义务，我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付，我方及本人愿意承担全部法律及经济责任并放弃一切抗辩权，并愿意承担任何形式的惩罚，包括但不限于：贵受益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户及/或查封有关财产；本承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条；按服务费总额的两倍支付罚金；不必经任何诉讼判决，同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵受益人所在地法院或其他有管辖权的法院申请强制执行，我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩；承担因此所引起的相关费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等，同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付滞纳金，直到付清为止。我方及本人对此无任何异议，并自动放弃一切抗辩权。

3、我方承诺遵守诚信、保密、不竞争和不绕过原则，遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定，不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本人及/或股东及/或参股或控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从项目方获得项目施工权及/或任何一方违约都与贵受益人无关；本次业务如有经济和法律责任都由我方承担，不牵涉到贵受益人，贵受益人不承担任何退赔责任，同时保证采取一切措施免除贵受益人任何责任。否则我方承担一切后果。

4、本项目由受益人联系，由刘占兴洽谈，最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式，都认同是本公司的合约，并承担相应的责任。

5、我方及我本人保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。

八、本承诺书共三份，我方执一份、贵受益人执二份。若有不一致处则以贵受益人所持文本内容为准。本承诺书经双方确认无误，经我方代表签字盖章后即生效，若此次业务已进入实际操作程序，全部服务佣金支付完毕后，此承诺书自动失效。

6、本承诺书不可撤销、不可更改、无条件保证兑现，为见索即付凭证，并自动构成我方向贵受益人及/或分受益人支付服务佣金的支付指令及凭证，且与我方其他相关承诺、授权委托书及/或指令不相抵触，独立执行，是我方所有成员一致的真实意思表达，本承诺书的电子扫描件与原件具有同等法律效力。

崔志良 建设银行 6227001143680107943 叁佰万元

8、授权贵受益人可单方各自及/或共同到就近公证机关对本承诺书进行公证，我司承诺就全部及/或部分支付义务自愿接受强制执行并自愿放弃一切抗辩权。

9、受益人的责任和义务：该项目所有前期工作由以上所有受益人负责，包括工作联系、完善相关资料手续等，直到正式进入合同谈判并签署止。

备注；

特此承诺！

承诺人即服务费支付委托人：

承诺人身份证号码：日期：二零一五年 月 日

公证机关：（签字/盖章）

承诺人： （签名）

日期：二零一五年 月 日

附件：

承诺人身份证复印件

居间承诺书

我公司为建设项目需要，委托贵方（先生等）为我司引进资金，经我公司董事会研究决定签署此份承诺书，具体内容条款如下：

一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之叁（税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。

二．在贵方为我公司介绍引进资金后，我司委托银行对百分之叁引资服务费进行同台交割，并按到帐批次同台交割融资服务费，若有恶意逃避或故意拖延支付愿按每延迟一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿为止，并承担因此所付引起的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）。

三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。

四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。

五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。

特此承诺！

有限公司（盖章）

法定代表人（签名）：

二零零九年十一月日

居间费用承诺书相关热词搜索：居间承诺书范文 居间协议承诺书