别人挂靠公司资质，承诺书怎么写

导读：　别人挂靠公司资质，承诺书怎么写(共6篇)承诺书(借用公司资质)承诺书xxx有限公司：本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关，并作如下承诺：一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。%向贵公...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《别人挂靠公司资质，承诺书怎么写》，希望能帮助到你。

承诺书(借用公司资质)
别人挂靠公司资质，承诺书怎么写 第一篇

承诺书

xxx有限公司：

本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关，并作如下承诺：

一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。

%向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费） ；保证金 ；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后 个工作日内（扣除管理费）将此款转到 所指定的银行卡上。户名： 、开户行： 、账号： 。

四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。

五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。

特此承诺

承诺人：

身份证号码（复印件附后）：

年 月 日

挂靠单位承诺书-版本
别人挂靠公司资质，承诺书怎么写 第二篇

承 诺 书

诸暨市中港设备安装有限公司：【别人挂靠公司资质，承诺书怎么写】

贵公司在 年 月 日与 签订 工程总承包合同一份，合同造价为人民币 元，工程建设地点在，工程项目名称为附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺：

一、 一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。

二、 凡该工程 范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。

三、 本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。

四、 本承诺系我真实意思表示。

特此承诺！

承诺人： 担保人：

联系电话： 联系电话：

身份证号码： 身份证号码：【别人挂靠公司资质，承诺书怎么写】

施工企业内部承包合同

发包方（一下简称甲方）：

承包方（一下简称乙方）：

第一条 订立本合同的宗旨

甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。

第二条 工程概况

2.1 工程名称：

2.2工程地址：

2.3建设单位：

2.4工程范围：

2.5建筑面积：

2.6工程造价：

2.7工程质量： 合格

2.8安全文明标化： 无

2.9工期： 日历天；开、竣工日期：自 年 月 日至 年 月 日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。

第三条 承包方式及承包范围

3.1工程项目承包实行 ，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。

3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。

施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。

甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文

件规定的内容）。

乙方必须严格按照建设单位提供的设计图纸及国家、省、市相关法律法规、文件要求进行施工。

第四条 承包款、工程进度款的支付、工程结算及保证金预扣、承包指标及其他

4.1乙方按本工程竣工结算总价的 %上缴承包款，在工程进度款汇入甲方时，甲方按 %的比例扣缴，余款待工程竣工结算总价确定后一次缴清。该承包款不含国家的各项税金、政府有关部门的规费、办理银行保函的费用等一切费用，税金、政府规费和办理银行保函的费用等由乙方承担。

4.2乙方应在每月 日前向甲方书面报送工程进度款申请书，经审核后再报送建设单位。健建设单位拨付给甲方的工程进度款，除留下甲方的工程承包款和代扣国家税金和有关规费外，其余款项拨付给乙方。乙方的工程款必须专款专用，不得挪作他用。

4.3甲方对乙方承包施工的工程实行预扣履约保证金制度，预扣的履约保证金为工程施工合同总价的 %（预扣的履约保证金的支付方式为：按汇入工程款数额的 %扣除）。其中：工程质安保证金为工程施工合同总价的 %；民工工资保证金为工程施工合同总价的 % 。如工程所在地另有规定时，按当地有关规定执行，甲方在不重复扣除（预扣的履约保证金不计息）。

本工程在施工期内未发生质量、安全事故和违约计划生育的，于竣工验收半年后在交齐工程结算、备案资料及按本合同约定应提交给甲方的其他资料情况下，经公司工程部审核及相关领导签字后予以退还工程质安保证金。

经公司劳务部门调查核实无拖欠民工工资的，则退还民工工资保证金。如发生拖欠民工工资，在公司劳务部门调查核实并催促后仍不予支付的，甲方有权直接从该预扣的工资保证金或工程款中支付，不足支付部分由乙方承担全额赔偿责任。

4.4根据当地政府规定，建设单位向有关部门缴纳的劳动保险金待条件成就退回时则归甲方享受。

4.5资金运作方式：

4.5.1工程借款：乙方承包项目所需资金原则上乙方自行解决，若乙方前期投入资金比较大，后续施工过程中因建设单位工程进度款支付不足而出现资金缺口，经乙方努力后仍无法解决的，由乙方书面报告甲方借款，在甲方财务负责人报总经理并经董事会决定同意后，出借所需资金，并按公司财务制度规定支付借款利息。

4.5.2借款流程：乙方根据工程需要资金出具借款报告，报公司财务部门审核并报公司董事会批准后，以项目部实际承包人本人名义出具书面借据给公司财务部门（或按公司要求出具借据），并按相关借款担保规定出具担保书。公司同意后由财务拨款，款项按项目需求全数或分批转入项目部帐户。

4.5.3借款归还：建设单位支付工程进度款后，乙方根据项目实际资金运转情况进行还款。归还款项直接转入甲方指定帐户。还款时间及额度视工程实际资金运

转情况灵活处理，原则上当建设单位工程进度款付至 %后需全部还清。

4.5.4借款利率：借款利率按公司相关政策规定执行，每月一结算。当月产生的利息次月底前付清，有乙方负责把相应的利息转入甲方指定帐户。

4.6承包指标：

4.6.1工程质量：按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的质量标准执行。确保工程一次验收合格，确保创 杯，争创 杯。杜绝影响甲方信誉的质量投诉。

4.6.2工期：乙方必须在按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同中》约定的工期内完工。由乙方原因造成工期延误的，其工期罚款，由乙方自行承担。

4.6.3消防、安全、文明施工：乙方应严格执行国家和工程所在地的相关法律法规以及甲方的有关规定，建立和健全安全事故管理和防范监控体系，达到甲方与建设单位订立的工程施工合同约定要求。确保安全事故率控制在 %以下，杜绝重大事故安全、设备、火灾、工伤死亡事故的发生，确保创 文明标化工地。

4.5.4计划生育：乙方必须确保项目部人员无计划外生育。

4.6.5职业健康：乙方必须严格按照国家、省、市相关规定执行，确保项目部人员的职业健康。

4.6.6CI标准实施：按甲方CI标准实施，并统一进行现场管理。

4.6.7信息化实施：按甲方信息化管理要求组织实施。

4.6.8工资管理：不发生因民工工资未及时发放而引起的农民工集体上访和投诉事件。如有发生，乙方必须尽快处理解决，因此而给甲方造成损失的，其损失均由乙方承担及赔偿。

4.7其他：乙方承包该项目所遵守的公司相关制度，一律按《诸暨市中港设备安装有限公司管理制度汇编》执行，如需甲方提供相关建造师及现场管理人员岗位证书，则按公司《岗位证书聘用管理制度》规定收取相关费用。如遇上级检查或办理相关手续上述人员到场时，其差旅费及相关补贴由乙方负责支付。

第五条 甲方的责任和义务

5.1甲方根据有关施工安全、工程质量、消防、文明施工、环境、财务、材料采购、合同、工程结算、行政公章管理文件，对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、考核和奖励，上述管理文件对项目部具有全面约束力。

5.2提供政府主管部门和甲方的有关文件、CI规范等，举办业务培训、协调与建设单位的业务关系，及时反馈对工程管理的检查和整改意见。

5.3凡有关与建设单位的施工合同、补充协议及经济承诺等实质性意思表示，均由甲方与建设单位签订合作出表示。

5.4审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况；协助乙方对专业人员进行岗位培训。有权对项目部技术人员、其他工作人员进行考核，经考核不能够胜任相应职务的人员将根据公司规定处理。

5.5甲方有权对本工程项目的总体施工进行监督管理；资金支出使用进行监控；对不符合质量安全要求的工程有权终止工程承包。造成工程损失由乙方承担全部负责。以投标预算或标底为基础确定内部工程进度款支付预算，结合建设单位工程进度款的拨付情况和工程进度情况审核后，拨付工程进度款。

5.6负责度工程专业分包、劳务分包、材料采购合同、设备租赁合同等工作进行审查。纠正乙方违法违规行为，对乙方不按甲方要求执行的行为拥有处理权。当项目部资金收支倒挂严重时，取消承包人资格，同时终止项目承包合同，已发生的亏损额用工程保证金冲减，不足部分由承包人承担全额赔偿责任。

5.7根据工程的进展和乙方的申请，对招投标、法律事务等工作提供有偿服务，并向乙方收取相关费用。如发生经济纠纷案件的，由甲方负责参与调解、仲裁、诉讼，在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用计入工程成本由乙方承担。

5.8负责监督乙方就本次工程过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序；乙方遇到紧急问题需要协调时，应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方，甲方接通知后及时协调解决。

5.9甲方为本工程提供的建筑材料，在接到乙方通知的 日内，甲方保证及时提供。（5.9成立物资公司后执行）

第六条 乙方的责任和义务

6.1乙方应切实履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及本内部承包合同中的所有条款。在符合甲方相关管理规定和要求的前提下，乙方具有本工程的管理人事权、劳动指挥权和寻找工程施工队伍进行劳务分包，项目部内部各种形式承包自主权和经济分配权，对本工程的质量、安全、工期、文明施工、成本控制等承担全部责任。要坚决执行本合同和甲方公司的《岗位责任制》、《工期及质量承诺书》、《安全及文明施工承诺书》等项目部已经承诺的文件内容，认真履行项目部门的应尽职责。

6.2在本工程项目中，项目部原则上自行寻找相应的施工队伍参与施工，但要经过甲方确认并与有资质的劳务公司签订劳务分包施工合同方能进场施工。项目部要预先审核施工队伍的必要资质及施工经历等资料报送甲方，并配合甲方进行复审及签订施工合同。

6.3各类专业人员必须持证上岗，乙方必须在开工前将配备人员的名册，专业岗位证书、职称证书等复印件上报甲方备案，并接受检查监督，对招聘的技术人员、施工人员必须进行安全上岗培训，合格后方可上岗。

6.4乙方必须对施工队伍的人员进行登记（要求施工人员提供身份证），进行登记的人员发给上工卡和编制考勤表。项目部应每天核查上工人数（要求进场的人员必须佩戴上工卡），对在施工过程中加入和减少的施工人员及时作增减，并在考勤表中予以体现。

6.5乙方必须负责监管施工队伍，保证施工人员每天及时进场上工和尽然有序的退场收工，在工程施工期间不出现聚众闹事的恶性事件发生；项目部必须保证施工队伍按照合同规定、建设单位、公司要求，按时保质保量地完成其所监管的工程。

6.6乙方必须认真学习并严格执行国家的法律法规和甲方的有关文件，做好计划统计、技术资料、CI、质量、安全、消防、治安、文明施工、财务、预结算、资金、成本、劳务分包、材料采购、竣工资料等工作，并配合建设单位、工程监理和公司的管理工作，对不符合上述规范要求的，乙方必须进行整改，并按照公司的规定接受处罚。

6.7乙方是工程款回收的第一负责人，每月需与建设单位落实工程款回收数额，通知财务主管持票收款，工程款必须全部汇入甲方指定的宁夏分公司财务专用账户内（开户：建行银川兴庆府支行，账号：64001123200052502605），如甲方发

借用资质承诺书
别人挂靠公司资质，承诺书怎么写 第三篇

篇一：承诺书(借用公司资质)

承诺书

xxx有限公司：

本人项目工程，所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关，并作如下承诺：

一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定，按甲方合同要求严格执行。

%向贵公司上缴管理费；税金（开票当日即结清税费） ；保证金；自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。

三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账，款到后个工作日内（扣除管理费）将此款转到所指定的银行卡上。户名：、开户行：、账号： 。

四、在施工过程中，贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故，一切责任均由我本人承担，与贵公司无关。

五、本工程出现民工工资纠纷，贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决，发生一切后果由我方承担，与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守，所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行，贵公司有权解除该项目合同，所产生的费用由我本人承担，与贵公司无关。

特此承诺

承诺人：

身份证号码（复印件附后）：

年 月 日篇二：借用资质协议书

（借用资质协议书）

协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：

2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分

3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。【别人挂靠公司资质，承诺书怎么写】

3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。

4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为：）。

5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。

6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。

7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。

8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人： 年 月日 年 月 日篇三：证件借用承诺书

证件借用承诺书

本人xxx于年月日，从xxxxxx有限公司资质部领出 职称证、 毕业证 。用于事宜。承诺于年月 日前归还。若以上证件借用期间，因我个人原因影响贵公司人承诺将赔偿人民币x万元违约金。

xxxx的。本承诺人： 日 期：

承诺书样本
别人挂靠公司资质，承诺书怎么写 第四篇

[篇一:诚信投标承诺书]

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标;

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意;

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金;

九、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录;

十、保证参加项目投标的建造师无在建工程，如从相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查时须提交工程所在地建设主管部门出具的建造师变更手续或项目竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉，视同参加投标的资格审查提交手续不全，取消中标资格;

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照<滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法>要求进行。投诉内容符合要求，

承诺书怎么写
别人挂靠公司资质，承诺书怎么写 第五篇

[篇一:个人承诺书怎么写]

为满足河南晋煤天庆煤化工有限责任公司安全管理要求，本人作出如下承诺:

一、本人已接受过安全教育培训，能够认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，遵守各项安全管理制度和规定，能做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害。

二、不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章管理，杜绝“三违”行为。

三、主动接受各种安全教育培训和考核，做到持证上岗。四、严格执行安全操作规程和施工作业安全管理规定。承诺书怎么写。五、穿戴好劳动保护用品，着标准装上岗。

六、不带火种进入生产区，不在非吸烟区吸烟，

投标保密承诺书
别人挂靠公司资质，承诺书怎么写 第六篇

[篇一:投标保密承诺书]

文件编号:

本人应邀参加瑞木项目___________________的投标商资格预审/评标工作，在此做出如下保密承诺:

1、遵守国家相关的法律和规定。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担责任。

2、保守投标人的秘密，不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

3、不私下接触潜在投标人，不收受投标人的财物或其他好处。投标保密承诺书。

4、认真学习<投标商资格预审程序>、<设备、材料供货商资格审查程序>等相关文件，按照评标方法对签字投标商或投标商的标书进行综合评估。

5、对所有投标人标书的评定，采取相同的待遇和标准，坚持公平、公正、科学、择优的原则。

6、评选工作结束后，与评选工作有关的资料包括招标文件，评定资料，评定办法等必须全部交回，并承担相应的保密责任。

承诺人(签字):

2014年xx月xx日

[篇二:投标保密承诺书]

鉴于_________物资采购招投标过程中，涉及到贵公司的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺:

1。此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。

2。我方获得的保密信息只用于本次招标工作，的价值。

4、依法办事，各项工作不出现任何违规违纪问题。

5、廉洁从业，班子成员无一人发生腐败现象。

我们将认真对照承诺事项，化压力为动力，切实履行好工作职责，以实际行动兑现以上各项承诺，请广大党员、群众予以监督，提出宝贵意见。

[篇五:投标服务承诺书]

致:_________(招标人)

在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把质量关，把向甲方提供优质服务，作为我们工作目标。

我单位本着想甲方之所想，急甲方之所急。在项目服务过程中与甲方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。具体措施如下:

(一)、成立专项设计组，专人专职负责此项工程。

(二)、严格执行国家制订的规范和地方法规，贯彻设计终生责任制的质量要求。

承诺单位(盖章):

法定代表人(盖章或签字):

日期:xxxx年xx月xx日

[篇六:工程投标承诺书]

致:xxxxx(招标人名称):

1。根据你方招标工程xxxxxxx工程的招标文件、遵照<中华人民共和国招标投标法>等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)xxxxxxx(小写:元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2。我方派出xxx(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。

3。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4。我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5。一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期xxx日历天内完成并移交全部工程，工程质量。严格执行<建设工程质量管理条例>中有关工程保修条款。

6。中标后10天内，自愿将不低于合同总价10%的履约保函或不低于合同总价5%的履约保证金押存在区招标投标交易中心。

7。我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期35天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8。除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9。我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表(附后)，如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

投标人:(盖章)

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

邮政编码:电话:传真:

日期:

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《别人挂靠公司资质，承诺书怎么写》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：无资质出借挂靠承诺书 公司挂靠协议承诺书